韓國料理店裝修合同

PAGEPAGE1韓國料理店裝修合同本合同由以下雙方簽訂：甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行韓國料理店裝修事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：韓國料理店裝修工程2.工程地點：__________3.工程面積：__________4.工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)裝修、水電安裝、空調(diào)系統(tǒng)安裝等（具體工程內(nèi)容詳見附件一《裝修工程清單》）。二、合同工期1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程總工期：____天三、合同價款及支付方式1.工程總造價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的30%；d)工程保修期滿，甲方支付乙方合同總價的10%。四、工程質(zhì)量及驗收1.乙方應按照國家相關(guān)標準和甲方提供的裝修設計方案進行施工，確保工程質(zhì)量符合約定標準。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后7個工作日內(nèi)組織驗收。3.驗收合格后，甲乙雙方應簽署《工程驗收報告》，乙方應在驗收合格后7個工作日內(nèi)將工程交付甲方使用。五、工程保修1.乙方對工程的質(zhì)量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期為____年。2.在保修期內(nèi)，如因施工質(zhì)量問題導致工程損壞，乙方應在接到甲方通知后7個工作日內(nèi)免費進行維修。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款的0.1%作為滯納金。2.乙方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定標準的，應承擔返工、修理等責任，并賠償因此給甲方造成的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至保修期滿且甲方支付完畢合同總價款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日附件一：《裝修工程清單》注：以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。2024帶目錄帶附件詳細版-韓國料理店裝修合同目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、工程質(zhì)量及驗收六、工程保修七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況1.工程名稱：韓國料理店裝修工程2.工程地點：__________3.工程面積：__________4.工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)裝修、水電安裝、空調(diào)系統(tǒng)安裝等（具體工程內(nèi)容詳見附件一《裝修工程清單》）。三、合同工期1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程總工期：____天四、合同價款及支付方式1.工程總造價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的30%；d)工程保修期滿，甲方支付乙方合同總價的10%。五、工程質(zhì)量及驗收1.乙方應按照國家相關(guān)標準和甲方提供的裝修設計方案進行施工，確保工程質(zhì)量符合約定標準。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后7個工作日內(nèi)組織驗收。3.驗收合格后，甲乙雙方應簽署《工程驗收報告》，乙方應在驗收合格后7個工作日內(nèi)將工程交付甲方使用。六、工程保修1.乙方對工程的質(zhì)量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期為____年。2.在保修期內(nèi)，如因施工質(zhì)量問題導致工程損壞，乙方應在接到甲方通知后7個工作日內(nèi)免費進行維修。七、違約責任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款的0.1%作為滯納金。2.乙方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定標準的，應承擔返工、修理等責任，并賠償因此給甲方造成的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至保修期滿且甲方支付完畢合同總價款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日附件一：《裝修工程清單》注：以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.附件一：《裝修工程清單》2.附件二：《工程驗收報告》法律名詞及解釋：1.委托方（甲方）：指委托進行裝修工程的當事人，即韓國料理店的業(yè)主或經(jīng)營者。2.承包方（乙方）：指承擔裝修工程的當事人，即裝修公司的負責人或法定代表人。3.工程總造價：指裝修工程所需的一切費用，包括材料費、人工費、管理費等。4.預付款：指在工程開工前，甲方支付給乙方的一部分工程款，作為工程的啟動資金。5.竣工資料：指工程竣工后，乙方提交給甲方的所有與工程相關(guān)的資料，包括設計圖紙、施工記錄、材料驗收單等。6.質(zhì)量保修期：指乙方對工程質(zhì)量承擔保修責任的期限，自工程竣工驗收合格之日起計算。7.滯納金：指甲方未按約定支付工程款時，應向乙方支付的費用，作為違約金。8.返工、修理：指乙方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定標準時，應承擔的責任，包括重新施工或修復工程缺陷。9.訴訟：指當雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，可以向法院提起訴訟，由法院判決解決爭議。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.工期延誤：在裝修過程中，可能會遇到各種原因?qū)е鹿て谘诱`，如材料供應不及時、施工人員不足等。為避免工期延誤，雙方應提前做好充分的準備工作，確保工程順利進行。2.質(zhì)量問題：裝修工程的質(zhì)量問題可能會影響店鋪的正常運營。為避免質(zhì)量問題，乙方應嚴格按照相關(guān)標準和設計方案進行施工，甲方也應進行監(jiān)督和驗收。3.支付問題：在裝修過程中，甲方應按照約定的付款方式進行支付，乙方也應按照約定的工程進度進行施工。任何一方未按照約定履行支付或施工義務，都可能導致合同糾紛。解決辦法：1.工期延誤：雙方應提前溝通并制定合理的工程進度計劃，確保材料供應和施工人員充足。如遇特殊情況導致工期延誤，雙方應及時協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。2.質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照相關(guān)標準和設計方案進行施工，甲方應進行監(jiān)督和驗收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應及時進行修復或返工，確保工程符合約定標準。3.