水塔承攬協(xié)議

水塔承攬協(xié)議合同編號(hào)：__________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：__________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方需要對(duì)水塔進(jìn)行維修、加固、改造等相關(guān)工程，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，自愿提供該項(xiàng)服務(wù)。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本協(xié)議涉及的工程為：水塔維修、加固、改造等相關(guān)工程。1.2工程地點(diǎn)：____________________。1.3工程規(guī)模：____________________。1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成水塔維修、加固、改造等相關(guān)工程。2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保水塔安全穩(wěn)固。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，不得延誤。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切安全事故責(zé)任。2.5乙方應(yīng)按照約定的價(jià)格支付工程款。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)提供水塔維修、加固、改造等相關(guān)工程的現(xiàn)場(chǎng)，確保乙方正常施工。3.2甲方應(yīng)按照約定的工期提供工程所需的材料、設(shè)備等。3.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間支付工程款。3.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程相關(guān)手續(xù)。第四條工期4.1工程預(yù)計(jì)開工日期：__________年__________月__________日。4.2工程預(yù)計(jì)竣工日期：__________年__________月__________日。4.3乙方如因特殊原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)提前向甲方書面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意。第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收5.1乙方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)：____________________。5.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。5.4工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付剩余工程款。第六條工程款支付6.1甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度支付工程款。6.2甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)出具相應(yīng)的付款憑證。6.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，以便甲方報(bào)銷。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2乙方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=工程總價(jià)×逾期天數(shù)×1%。7.3甲方如未能按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×逾期天數(shù)×1%。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.水塔承攬協(xié)議2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計(jì)劃表4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法5.乙方資質(zhì)證明文件6.工程款項(xiàng)支付憑證7.違約金計(jì)算公式說(shuō)明8.工程相關(guān)手續(xù)辦理指南二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。2.乙方未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金。3.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金。4.任何一方違反本協(xié)議其他條款，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.水塔承攬協(xié)議：指甲方委托乙方進(jìn)行水塔維修、加固、改造等相關(guān)工程的合同。2.工程預(yù)算：指根據(jù)工程設(shè)計(jì)方案和工程量清單，預(yù)先計(jì)算的工程所需費(fèi)用的總和。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方、乙方及有關(guān)方面共同對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行的檢查、評(píng)定和確認(rèn)。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。5.資質(zhì)證明文件：指乙方為證明其具備從事水塔維修、加固、改造等相關(guān)工程的資格和能力所提交的文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前向甲方書面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意。必要時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.工程款支付問題：甲方應(yīng)按照約定的付款進(jìn)度支付工程款，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。4.工程相關(guān)手續(xù)辦理：甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程相關(guān)手續(xù)。5.發(fā)生爭(zhēng)議：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于甲方需要對(duì)水塔進(jìn)行維修、加固、改造等相關(guān)工程，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力的情況。2.適用于甲方為乙