野生動物園圍護樁施工合同

野生動物園圍護樁施工合同合同編號：__________野生動物園圍護樁施工合同與鑒于：1.甲方為保護野生動物，提升游客參觀體驗，決定對野生動物園進行改造，其中包括設(shè)置圍護樁；2.乙方具備圍護樁施工的專業(yè)技術(shù)能力和經(jīng)驗，愿意承擔該工程的施工；3.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本合同施工內(nèi)容為野生動物園圍護樁工程，包括但不限于：（1）圍護樁的設(shè)計；（2）圍護樁的采購；（3）圍護樁的施工；（4）圍護樁的驗收；（5）圍護樁的維護。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成上述施工內(nèi)容，并保證施工質(zhì)量。第二條合同價格2.1本合同的施工價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的價格，完成施工內(nèi)容。第三條施工時間3.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向甲方提交施工計劃；3.2乙方應(yīng)按照施工計劃，在本合同約定的施工期限內(nèi)完成施工；3.3施工期限自乙方進場施工之日起計算，共計____天。第四條質(zhì)量標準4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)，保證施工質(zhì)量；（1）圍護樁的垂直度應(yīng)符合國家標準；（2）圍護樁的穩(wěn)固性應(yīng)滿足動物園的使用要求；（3）圍護樁的防腐處理應(yīng)符合國家標準；（4）圍護樁的施工應(yīng)保證游客和動物的安全。第五條付款方式5.1本合同的付款分為三個階段，分別為：合同簽訂后支付____%，工程進度達到____%時支付____%，工程驗收合格后支付剩余的____%；5.2乙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式，接受甲方支付的款項；5.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報銷。第六條違約責任6.1乙方未按照本合同約定的時間完成施工的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的____%乘以逾期天數(shù)；6.2乙方未按照本合同約定的質(zhì)量標準完成施工的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的全部費用；6.3甲方未按照本合同約定的時間支付款項的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項的____%乘以逾期天數(shù)。第七條爭議解決7.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.野生動物園圍護樁設(shè)計方案2.圍護樁采購清單3.施工進度計劃4.施工質(zhì)量標準說明5.付款憑證6.違約金計算公式7.友好協(xié)商記錄8.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工：逾期天數(shù)超過合同約定的期限。2.乙方未按約定質(zhì)量標準完成施工：未滿足合同約定的圍護樁垂直度、穩(wěn)固性、防腐處理及游客和動物安全要求。3.甲方未按約定時間支付款項：逾期天數(shù)超過合同約定的付款期限。三、法律名詞及解釋：1.野生動物園圍護樁施工合同：雙方為保護野生動物、提升游客參觀體驗而簽訂的關(guān)于圍護樁工程的設(shè)計、采購、施工、驗收和維護的協(xié)議。2.違約金：違反合同約定的一方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.友好協(xié)商：雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時，通過平等、自愿的方式進行溝通、協(xié)商，以達成一致意見的行為。4.法院訴訟：當合同爭議無法通過協(xié)商解決時，任何一方可以向人民法院提起的訴訟。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：提前制定詳細施工計劃，確保乙方按照計劃施工。如有延誤，雙方協(xié)商調(diào)整進度，并根據(jù)實際情況支付違約金。2.施工質(zhì)量不達標：乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的質(zhì)量標準施工，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并由乙方承擔因此產(chǎn)生的費用。3.付款延誤：甲方按照合同約定的付款方式及時支付款項，如有延誤，應(yīng)支付違約金。4.爭議解決：對于合同爭議，進行友好協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場