供暖項目施工合同范例

供暖項目施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方需對其所屬建筑物進行供暖設(shè)施改造，乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________供暖設(shè)施改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、工程內(nèi)容

2.1乙方負責本項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）供暖管道鋪設(shè)；

（2）散熱器安裝；

（3）供暖系統(tǒng)設(shè)備安裝；

（4）供暖系統(tǒng)調(diào)試；

（5）工程驗收。

三、工程款項

3.1工程總價為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣__________元。

3.3乙方完成工程量達到合同約定比例后，甲方應(yīng)按照實際完成工程量及合同約定的單價支付工程款項。

3.4工程驗收合格后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)支付剩余工程款項。

四、工期及違約責任

4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付人民幣__________元違約金。

4.2甲方如未按時支付工程款項，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付人民幣__________元違約金。

五、工程質(zhì)量及驗收

5.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。

5.2工程驗收合格標準：

（1）供暖系統(tǒng)運行正常；

（2）散熱器安裝牢固；

（3）供暖設(shè)備運行穩(wěn)定；

（4）符合設(shè)計要求。

5.3工程驗收不合格，乙方應(yīng)負責返工，直至工程驗收合格。

六、保密條款

6.1雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計圖紙

2.施工組織設(shè)計

3.施工技術(shù)規(guī)范

4.工程量清單

5.付款方式及進度

6.爭議解決方式

7.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方需對其所屬建筑物進行供暖設(shè)施改造，乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)，丙方作為項目監(jiān)理方，負責監(jiān)督工程質(zhì)量和進度，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________供暖設(shè)施改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、工程內(nèi)容

2.1乙方負責本項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2丙方負責對本項目的施工過程進行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。

2.3工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）供暖管道鋪設(shè)；

（2）散熱器安裝；

（3）供暖系統(tǒng)設(shè)備安裝；

（4）供暖系統(tǒng)調(diào)試；

（5）工程驗收。

三、工程款項

3.1工程總價為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣__________元。

3.3甲方應(yīng)按照合同約定的進度支付工程款項，乙方完成工程量達到合同約定比例后，甲方應(yīng)按照實際完成工程量及合同約定的單價支付工程款項。

3.4工程驗收合格后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)支付剩余工程款項。

四、工期及違約責任

4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付人民幣__________元違約金。

4.2丙方應(yīng)嚴格按照合同約定進行監(jiān)理工作，如因監(jiān)理不當導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，丙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

4.3甲方如未按時支付工程款項，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付人民幣__________元違約金。

五、工程質(zhì)量及驗收

5.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。

5.2丙方應(yīng)負責監(jiān)督工程質(zhì)量，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和國家相關(guān)標準。

5.3工程驗收合格標準：

（1）供暖系統(tǒng)運行正常；

（2）散熱器安裝牢固；

（3）供暖設(shè)備運行穩(wěn)定；

（4）符合設(shè)計要求。

5.4工程驗收不合格，乙方應(yīng)負責返工，直至工程驗收合格。

六、甲方權(quán)益及利益保障

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，并對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。

6.2甲方有權(quán)要求丙方按照合同約定進行監(jiān)理工作，確保工程質(zhì)量。

6.3甲方有權(quán)要求乙方在工程驗收合格后支付剩余工程款項。

6.4甲方有權(quán)要求乙方在工程延誤時支付違約金。

6.5甲方有權(quán)要求丙方在監(jiān)理過程中出現(xiàn)失誤時承擔相應(yīng)責任。

七、乙方及丙方責任及限制條款

7.1乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保工程質(zhì)量和安全。

7.2乙方不得擅自更改設(shè)計圖紙，如需更改，應(yīng)經(jīng)甲方同意。

7.3乙方在施工過程中應(yīng)嚴格按照合同約定進行施工，不得擅自停工、轉(zhuǎn)包或分包。

7.4丙方應(yīng)嚴格按照合同約定進行監(jiān)理工作，不得泄露甲方商業(yè)秘密。

7.5丙方不得接受乙方或甲方以外的任何單位或個人的賄賂或好處。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計圖紙

2.施工組織設(shè)計

3.施工技術(shù)規(guī)范

4.工程量清單

5.付款方式及進度

6.爭議解決方式

7.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入，旨在確保工程質(zhì)量和進度，為甲方提供專業(yè)的監(jiān)理服務(wù)，降低工程風險，保障甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為項目主體，對項目的投資和收益負有直接責任，因此，甲方在合同中擁有主導(dǎo)地位，旨在通過明確各方的責任和義務(wù)，確保項目順利進行，實現(xiàn)預(yù)期目標。甲方權(quán)益的保障，有助于提高項目的整體效益，降低投資風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

丁方（以下簡稱“丁方”）：

鑒于乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)，擬承擔甲方所屬建筑物的裝修改造項目，丁方作為項目設(shè)計方，負責提供設(shè)計方案，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________建筑裝修改造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、工程內(nèi)容

2.1乙方負責本項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2丁方負責為本項目提供設(shè)計方案，包括但不限于平面布局、效果圖、施工圖等。

2.3工程內(nèi)容包括但不限于：

（1）室內(nèi)裝修；

（2）水電改造；

（3）設(shè)備安裝；

（4）工程驗收。

三、工程款項

3.1工程總價為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣__________元。

3.3乙方完成工程量達到合同約定比例后，甲方應(yīng)按照實際完成工程量及合同約定的單價支付工程款項。

3.4工程驗收合格后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)支付剩余工程款項。

四、工期及違約責任

4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付人民幣__________元違約金。

4.2丁方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點提交設(shè)計方案，如未按時提交，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付人民幣__________元違約金。

4.3甲方如未按時支付工程款項，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付人民幣__________元違約金。

五、設(shè)計方案及修改

5.1丁方應(yīng)提供符合甲方要求的設(shè)計方案，包括平面布局、效果圖、施工圖等。

5.2甲方對設(shè)計方案有修改意見時，應(yīng)向丁方提出，丁方應(yīng)在甲方提出修改意見后__________日內(nèi)完成修改。

5.3乙方在施工過程中，如因設(shè)計原因?qū)е鹿こ套兏?，?yīng)向甲方和丁方提出，經(jīng)雙方確認后，按實際發(fā)生費用進行調(diào)整。

六、乙方權(quán)益及利益保障

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間節(jié)點支付工程款項。

6.2乙方有權(quán)要求丁方按照合同約定的時間節(jié)點提交設(shè)計方案，并對設(shè)計方案的質(zhì)量負責。

6.3乙方有權(quán)要求甲方在工程驗收合格后支付剩余工程款項。

6.4乙方有權(quán)要求甲方在工程延誤時支付違約金。

七、甲方責任及限制條款

7.1甲方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點支付工程款項，不得無故拖延。

7.2甲方應(yīng)配合乙方和丁方的工作，及時提供必要的資料和條件。

7.3甲方不得擅自修改設(shè)計方案，如需修改，應(yīng)與乙方和丁方協(xié)商一致。

7.4甲方不得要求乙方進行超出合同約定范圍的施工。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，乙方、甲方、丁方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目設(shè)計圖紙

2.施工組織設(shè)計

3.施工技術(shù)規(guī)范

4.工程量清單

5.付款方式及進度

6.爭議解決方式

7.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為施工方，在項目中承擔