基坑開(kāi)挖施工合同

1、基坑開(kāi)挖工程施工合同發(fā)包方（甲方）：中齊建設(shè)工程有限公司恩陽(yáng)首座3#樓項(xiàng)目部承包方（乙方）：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等、互利、公平、誠(chéng)信的原則，甲方將巴中市恩陽(yáng)區(qū)恩陽(yáng)首座3#樓工程基礎(chǔ)的獨(dú)立基礎(chǔ)、承臺(tái)、地梁、筏板、電梯基坑開(kāi)挖施工承包給乙方，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就該工程基礎(chǔ)施工達(dá)成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。一、工程承包內(nèi)容為完成獨(dú)立基礎(chǔ)、承臺(tái)、地梁、筏板、電梯基坑開(kāi)挖工作所需用的施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具、人員、材料的準(zhǔn)備（包括水磨鉆），相關(guān)機(jī)械的進(jìn)退及撤離、使用、維護(hù)，和上述未明示但實(shí)際完成的承包內(nèi)容所需的輔助工序所包含的全部工作內(nèi)容。二、甲方責(zé)任與義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)基坑位

2、的測(cè)量放線(xiàn)，完成施工場(chǎng)地平整、接通水電至施工現(xiàn)場(chǎng)，和對(duì)乙方提出相關(guān)工作的合理要求。2、甲方負(fù)責(zé)相關(guān)工程資料收集、整理及存檔備案工作。三、乙方責(zé)任與義務(wù)1、嚴(yán)格按照甲方的要求和圖紙進(jìn)行施工和負(fù)責(zé)巖芯試件的取樣。2、乙方負(fù)責(zé)自己施工人員的生產(chǎn)、安全及生活居住等事項(xiàng)，為參與該項(xiàng)目所有人購(gòu)買(mǎi)意外傷害險(xiǎn)，其費(fèi)用包含在綜合單價(jià)內(nèi)。特別在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，乙方在施工期間機(jī)械和人員發(fā)生的安全事故及其經(jīng)濟(jì)、民事、刑事責(zé)任均由乙方自行全權(quán)負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。3、服從甲方及相關(guān)人員的管理，保證按照工期計(jì)劃和合同質(zhì)量要求組織施工。4、乙方指派為代表，協(xié)調(diào)處理解決施工過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)事宜。5、乙方機(jī)械

3、產(chǎn)生動(dòng)力的柴油、氣費(fèi)用及機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、維修費(fèi)用，由乙方自理。6乙方遵守項(xiàng)目部的所有規(guī)章制度及相關(guān)懲罰措施。四、工期本合同簽訂后，乙方在20天內(nèi)完成所有工作內(nèi)容，若未完成所有工作內(nèi)容，超出工期的應(yīng)由乙方承擔(dān)甲方的損失。五、工程質(zhì)量、價(jià)款及支付方式1、本合同采用設(shè)計(jì)圖紙上的平面尺寸，深度按實(shí)際深度進(jìn)行計(jì)量計(jì)算，空壓機(jī)開(kāi)挖3單價(jià)為170元/m（包括土層、巖層）。水磨鉆開(kāi)挖單價(jià)為340元/m。2、工程款支付方式為： 基坑全部完工后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)部分組織驗(yàn)收合格后15天內(nèi)，支付全部工程款的50%，余下50%在兩個(gè)月后全部付清。 甲方向乙方支付工程款時(shí)，若甲方要求乙方提供稅票的，乙方應(yīng)予以配

4、合，但開(kāi)具稅票所產(chǎn)生的一切稅應(yīng)由甲方支付。六、工程驗(yàn)收本基坑開(kāi)挖工程通過(guò)甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、地勘、檢測(cè)單位等技術(shù)部門(mén)組織驗(yàn)收，并達(dá)到合格要求。七、違約責(zé)任1、因乙方違規(guī)操作或設(shè)備故障等原因，造成返工、停工、延誤工期或造成安全事故，所造成的損失由乙方承擔(dān)；施工過(guò)程中，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未按合同規(guī)定履行合約和不服從施工現(xiàn)場(chǎng)安排的，甲方可隨時(shí)解除合同，并承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。2、因甲方不能正常配合乙方施工，所造成的返工、停工、延誤工期的，工期順延并承擔(dān)乙方的損失（特殊情況除外，如電力公司停電及其它不可抗拒的因素）。3、本合同自簽訂之日起生效，合同期限內(nèi)任何乙方不履行合同義務(wù)和責(zé)任，應(yīng)向守約方支付違約金。本合同違約金為合同總價(jià)款的10。4、合同期限內(nèi)，若因不可抗力的因素導(dǎo)致返工、停工、工期延誤或不能完全履行合同義務(wù)的，本合同自行終止，并互不承擔(dān)責(zé)任及損失。八、安全責(zé)任乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部及相關(guān)安全管理規(guī)定，禁止違章作業(yè)、禁招60歲以上工人和帶病的工人。若施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故，其費(fèi)用在一萬(wàn)元以?xún)?nèi)的由乙方負(fù)責(zé)。超過(guò)一萬(wàn)元的，扣除一萬(wàn)元后，甲方承擔(dān)70，乙方承擔(dān)30，并且乙方處理好一切后續(xù)工作。九、其他約定1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決；協(xié)商不成可向合同履行地人民法院提起訴訟。2、本合同未盡事宜，甲乙雙方可協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等法律效力。