加工合同范本(2070字)

第頁共頁加工合同范本(2070字)加工合同范本(2070字)。加工合同范本(篇一)承攬方：木具廠以下簡稱甲方定作方：百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。三、嚴格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的根據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方.甲方在按照乙方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停頓工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償。第五條工程價款：按核定價格單計算款___元。第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨.任何一方如要求提早或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責。第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(大寫元).甲方不履行合同時，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。第十二條甲方的違約責任一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第十三條乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的`損失。二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。五、乙方如無故回絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。六、乙方如變更交付定作物的地點，應承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承當責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份。甲方：(蓋章)乙方：代表人：代表人：地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：________年____月____日________年____月____日加工合同范本(篇二)甲方：________________乙方：________________一、委托加工工程1、委托加工產(chǎn)品：_________2、數(shù)量：以甲方下單為準3、單價：_________4、交貨期限：按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。詳細時間以訂單為準。5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進展加工，參照【消費通知單、樣衣、工藝制單】為標準，于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨消費。2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細那么》見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細那么標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。三、乙方對質(zhì)量負責的范圍及局限1、顏色、尺碼規(guī)格確實認。2、繡花、印花其他特殊工藝確實認。3、裁剪工藝、縫紉工藝確實認。4、其他質(zhì)量問題確實認。5、回修率不能超過總消費量，如有超過范圍按每件扣款五元。四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ芤?、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進展保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。3、未經(jīng)甲方答應，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料五、包裝要求及交貨地點、運輸方式1、乙方嚴格按照甲方的要求進展內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。2、甲方指定交貨地點_________。3、運輸方式為_________運費由_________負擔。六、結(jié)算方式1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：________________________銀行戶名：______________________________七、違約責任1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。2、乙方假設制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承當損害賠償責任，賠償金額為人民幣________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)視檢查部門對其進展處分。3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。4、乙方假設違背甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承當賠償責任。5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，未到達質(zhì)量要求、技術(shù)指標，乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________本錢價。6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)絡，乙方假設有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，假設由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。甲方代表簽名：________________乙方代表簽名：________________簽訂合同日期：________________簽訂合同日期：________________加工合同范本(篇三)定作人：________________________承攬人：________________________簽訂地點：______________________簽訂時間：________年____月____日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限第二條定作人提供的材料第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：_______________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：____________________________第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。">原告：張xx，男，漢族，197x年x月1x日生，〔代理人〕被告：A公司，法定代表人：XXX訴訟懇求：1、判令被告向原告支付加工費28452元；2、判令被告從起訴之日起至人民法院判決被告詳細支付之日止按人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息266元〔暫計2個月〕；以上合計28718元。3、本案訴訟費由被告承當。事實與理由：201X年1X月至201X年X月間，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完畢并交付予被告，但被告拖欠加工費8萬余元，經(jīng)原告屢次催收，已支付55000元加工費，尚欠28452元加工費回絕支付至今。原告認為，原被告之間的加工承攬合同關(guān)系合法有效，應受法律保護。原告依約履行加工和送貨義務后，被告應履行自己的付款義務。被告拖欠加工費的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，嚴重損害了原告的合法權(quán)益。原告的懇求既有事實根據(jù)也有法律根據(jù)，理由充分，人民法院應予支持。原告為了維護自身的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，訴至貴院，懇請貴院查明事實，依法判決。加工合同范本(篇四)加工合同范本承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方答應不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承當責任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。加工合同范本(篇五)合同編號：__________________定作方：(以下簡稱甲方)_________________承攬方：(以下簡稱乙方)_________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原那么，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。第一條加工成品品名：________________貨號：_______________面料：________________顏色：_______________尺碼：________________第二條服裝數(shù)量1、計量單位：件(上衣、褲子)2、數(shù)量：_________套，其中_______碼______件，_______碼______件，_______碼______件，_________碼______件。第三條原材料的提供由乙方提供原材料，甲方確認，詳細見下：材料名稱：質(zhì)量：第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的根據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條服裝款式和規(guī)格1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認后，再進展批量消費……2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式第六條報酬1、加工單價：_______元/件2、總金額(元)：小寫_____________(大寫)___________第七條包裝方式內(nèi)用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承當。第八條服裝交付1、交貨地：2：運輸費用由方負擔。3：產(chǎn)品的交(提)貨期限：________年____月____日。第九條服裝驗收1。驗收期間：________年____月____日之前。2、驗收地點：_________________________。2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤前方可抽樣。3。驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等工程進展檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為根據(jù)斷定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。第十條定金/預付貨款(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金，乙方不履行合同的，除承當違約責任外，必須返還定金。(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還;乙方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。第十一條報酬結(jié)算1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi)，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。2、終結(jié)付款額，根據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后的款額支付。3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內(nèi)付清乙方全部貨款。第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。第十三條違約責任1、甲方的違約責任(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行局部價款總值的50%的違約金。(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第二款規(guī)定償付違約金外，還應當承當乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。2、乙方的違約責任(1)乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負責修改。(2)按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。(4)未經(jīng)甲方同意，提早交付定作物，甲方有權(quán)拒收。第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結(jié)清之日為止。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;甲方(章)：________________乙方(章)：______________受權(quán)代表(簽字)：______受權(quán)代表(簽字)：________：____________________：____________________簽訂日期________年____月____日簽訂日期________年____月____日簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________【】加工合同協(xié)議書通用版70字加工合同協(xié)議書【篇一】山東省畜產(chǎn)進出口公司〔以下簡稱甲方〕應澳大利亞澳州東方皮貨貿(mào)易〔以下簡稱乙方〕的提議，同意承受生綿羊皮來料加工業(yè)務?，F(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)定研究制定本協(xié)議，以資共同遵守辦理。〔一〕原料：乙方提供澳大利亞生綿羊皮1311張，由甲方負責進展熱制并加工制成羊剪絨線汽車靠墊約1000個?！捕硟r格：以生皮為單位，甲方向乙方收取每平方尺加工費人民幣5元，合計26000元，雙方規(guī)定甲方工廠在加工過程中的合理損耗由乙方負擔?！踩潮緟f(xié)議總金額為人民幣40000元。貨物自運入國內(nèi)及主立期間平安險情均由乙方投保?！菜摹硣鴥?nèi)包裝及運雜費等均由乙方負責?！参濉吃虾＿\到青島口岸后，于90天之內(nèi)發(fā)成品?；爻逃眉埾浒b?！擦池浳锘爻虝r用甲方碼頭?！财摺辰Y(jié)算方法：D/P即期付款?！舶恕潮緟f(xié)議書如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)定可隨時進展修改?！簿拧潮緟f(xié)議中英文正本一式二份〔甲、乙雙方各一份〕，副本假設干份。本協(xié)議自雙方代表簽字之日生效。甲方代表：乙方代表：山東xxxxx公司澳大利亞xxxxx公司；xxx：xxx：xxx：xxxxxxx年xx月xx日加工合同協(xié)議書(篇二)甲方：乙方：雙方本著誠信、平等、自愿的原那么，甲方將象山蘭園工程一期工程現(xiàn)場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經(jīng)雙方充分友好協(xié)商一致，達本錢協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。一、工程名稱：xx工程現(xiàn)場辦公區(qū)旗桿制作安裝工程二、工程地點：三、承包方式：包工包料四、承包范圍及內(nèi)容：三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。五、工期：5月7號安裝完成。六、工程計價及付款方式：1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。2、工程完工經(jīng)甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據(jù)交與甲方后三日內(nèi)，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內(nèi)無利息付清。七、工程質(zhì)量及質(zhì)量保證：乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質(zhì)量為合格。工程質(zhì)量保證期為2年，在此期間出現(xiàn)的風荷載等質(zhì)量事故〔不包括人為因素〕均由乙方承當維修、更換的責任。八、違約責任：1、假設因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承當延期費500元，累計計算。2、保修期間，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內(nèi)派人處理，否那么，甲方有權(quán)委托別人進展修復，所產(chǎn)生的'費用甲方有權(quán)向乙方進展索賠。九、其它約定：乙方在施工過程中應確保平安文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承當責任。十、本協(xié)議未盡事誼雙方協(xié)商解決，當協(xié)商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。十一、本協(xié)議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，臺面以下的做法和高度根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工。甲方〔公章〕：_______乙方〔公章〕：_______法定代表人或受權(quán)代表：__法定代表人或受權(quán)代表：___地址：地址：：：：開戶行：帳號：簽約時間：20xx年月日加工合同協(xié)議書【篇三】立約單位及個人：_______________公司(以下簡稱甲方);_______________(為代表)(以下簡稱乙方)。合同內(nèi)容因雙方需要，甲方與乙方就電子產(chǎn)品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，秉著平等互利的原那么，符合中華人民共和國現(xiàn)形法律法規(guī)的前提下，特約定如下：一.甲方責任：1.提供材料、附料、包裝材料;2.提供消費工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);3.提供消費加工場地、水、電(不含食宿場地);4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率：__________%，在范圍內(nèi)1換1;5.提供工程消費資料、測試規(guī)格、測試流程;6.其他：二.乙方責任：1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進展加工作業(yè);2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身平安、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;3.加工內(nèi)容：插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);4.加工作業(yè)工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排，全檢測試流程(先后順序、測試規(guī)格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執(zhí)行;5.加工期間有責任維護、保養(yǎng)甲方提供的消費工具、設備、儀器、工治具使之完好完好;6.需要調(diào)整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經(jīng)過甲方同意;7.加工作業(yè)期間乙方人員必須遵守甲方的相關(guān)規(guī)章制度、行為標準;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;8.有責任對產(chǎn)品材料、工具設備等保管、保護;9.必須在互相協(xié)定的完成期內(nèi)完畢產(chǎn)品的加工(除不可抗拒的意外事故)，假設誤交貨期，應負相應責任;10.包裝后之成品經(jīng)過甲方QA檢驗合格者為加工完成。11.其他：三.違約責任：單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經(jīng)濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。四.其他責任：假設客戶有問題反應，經(jīng)過雙方分析^p：1.材料不良、電氣設計不良、構(gòu)造設計不良等由甲方負責。2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。五.加工款支付方式：七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。補充事項：此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權(quán)責。_______________公司(甲方)負責人簽名/簽章：_______________(為代表)(乙方)負責人簽名/簽章：合同生效日期：__________年_____月_____日加工合同協(xié)議書【篇四】委托加工協(xié)議書委托方：____________________________________〔以下簡稱甲方〕地址：______________________________________：______________________________________：______________________________________：______________________________________法定代表：__________________________________受托方：____________________________________〔以下簡稱乙方〕地址：______________________________________：______________________________________：______________________________________：______________________________________法定代表：__________________________________甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商，在平等互利根底上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同達成如下協(xié)議：第一條代加工內(nèi)容甲方委托乙方為甲方加工__________，加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格：產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價備注加工合同協(xié)議書【篇五】方：_______________簽訂地點：___________乙方：_______________日期：_______________甲方為乙方提供加工業(yè)務，雙方在平等互利前提下，經(jīng)友好協(xié)商達成以下條款：一、訂單有關(guān)事項如下：〔一〕品名、規(guī)格、單價：序號〔二〕加工數(shù)量：每次訂單量不少于____，不少于____?！踩臣庸ち颗c訂貨量可能有一定偏向，＋/-____片據(jù)實結(jié)算。二、包裝方式：根據(jù)乙方要求確定。三、付款方式：每次訂貨前預付50%訂金，余款于提貨前付清。四、運輸方式：運費需方承當。五、質(zhì)量驗收：除以供方所提供的資料外，按______指標作準。質(zhì)量問題可在發(fā)貨當日起15天內(nèi)提出，逾期不予受理。六、本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效，執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成那么按《合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方：_______________地址：_______________：_______________：_______________代表：_______________〔蓋章〕乙方：_______________地址：_______________：_______________：_______________代表：_______________〔蓋章〕簽字日期：___________600字加工合同范本600字加工合同范本工礦產(chǎn)品購銷合同供方：〔以下簡稱供方〕需方：〔以下簡稱方〕工程名稱：簽訂時間：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量〔T〕材料費〔元/T〕損耗〔元/T〕加工費〔元/T〕單價〔元/T〕合價〔元〕彩鋼板彩鋼板合計合計：伍拾叁萬元整?！残憽常ぃ涸?.所有彩鋼板原材料由供方提供，并按需方確認后的圖紙要求下料、加工2.數(shù)量以深化圖紙的理論重量為準按實結(jié)算，小件板按其外接矩形理論重量計算。3.加工費為固定值不作調(diào)整。二、質(zhì)量要求：合格。三、交〔提〕貨時間、地點及方式：需方到供方處自行提貨。四、驗收標準、方法及提出異議期限：按《鋼構(gòu)造施工及驗收標準》〔GB50205-20xx〕執(zhí)行。五、結(jié)算方式及期限：簽訂合同后3天內(nèi)付20萬元為材料備料款〔.其中預付款的30%不能做為提貨款，只能做為結(jié)余款〕，否那么7天后供方按1.4%月息計息，其它貨款在構(gòu)件發(fā)貨前進展結(jié)算，款到發(fā)貨，最后一批構(gòu)件發(fā)貨前雙方結(jié)算完畢并一次性付清余款。如構(gòu)件完成后30天內(nèi)需方未提貨完畢，那么按每噸10元/天收取倉儲費，同時按1.4%月息計息。如未按期付款，那么從逾期之日起算，3個月內(nèi)月息按1.4%計，超過3個月，月息那么按1.8%計。六、解決合同糾紛的方式：協(xié)商。七、其他約定事項：無八、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字后生效。供方：需方：單位名稱〔章〕：單位名稱〔章〕：單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：：：甲方：乙方：甲、乙雙方本著互惠互利、共同開展的原那么，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合作條款：一、合作方式甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關(guān)的所有原輔材料和制圖工具，進展技術(shù)指導和訂單質(zhì)量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結(jié)合的形式給付甲方加工費。二、合作期限壹年，自年月日年月日。合同期滿，假設雙方愿意繼續(xù)合作，雙方須提早三個月洽談合作條款。三、合作條件(一)設備：甲方確?，F(xiàn)有設備正常運行，維修費用由甲方承當。以后是否增加消費設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。(二)乙方用甲方服裝加工消費線工人。(三)合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣元整(小寫元)。四、消費安排由乙方技師與甲方管理人員共同進展消費和質(zhì)量管理，各負其責。雙方根據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商，合理安排消費方案，甲方在不違犯河南省天霖地工貿(mào)管理規(guī)定的情況下保證正常的消費時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。五、加工費用及結(jié)算方式(一)加工費用：每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結(jié)算。當月水電費用由乙方負擔。(二)結(jié)算方式：先付款后加工。乙方應于每月日前支付上半月的保底加工費。日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。六、質(zhì)量要求(一)乙方負責消費工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好消費過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和消費管理，確保成品質(zhì)量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗局部，分析^p原因，劃清責任，由雙方協(xié)商解決。(二)乙方派駐2-4名男性技術(shù)人員指導消費