2022年第一季度一級建造師之一建工程法規(guī)自測模擬預(yù)測易錯題庫(名校卷)

2022年第一季度一級建造師之一建工程法規(guī)自測模擬預(yù)測易錯題庫(名校卷)

單選題（共55題）1、工程現(xiàn)場甲分包單位施工時長期占用現(xiàn)場唯一通道，導(dǎo)致乙分包單位物資材料無法及時進(jìn)場而停工數(shù)日，事后乙分包單位應(yīng)提出（）主張來切實保護(hù)自己合法權(quán)益。A.請求解除合同B.請求返還財產(chǎn)C.請求確認(rèn)物權(quán)D.請求賠償損失【答案】D2、施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但喪有約定的墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設(shè)單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。A.盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期詞類貸款到率支付墊資利息，應(yīng)予支持B.由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持C.由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持D.盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期詞類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持【答案】B3、某公司需在（）投資額以下或者（）以下建筑面積可以不申請辦理施工許可證。A.10萬;100平方米B.20萬;200平方米C.30萬;300平方米D.40萬;400平方米【答案】C4、負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理的部門是()。A.住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部B.交通部C.人事部D.發(fā)改委【答案】A5、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投人試生產(chǎn)之日起（）個月內(nèi)，向有關(guān)部門申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收。A.3B.1C.2D.5【答案】A6、甲、乙雙方訂立的合同經(jīng)人民法院判決認(rèn)定為無效合同，則該合同認(rèn)定無效的依據(jù)可能是（）A.一方以欺詐脅迫的手段訂立合同B.重大誤解而簽訂的合同C.合同顯失公平D.以合法形式掩蓋非法目的【答案】D7、原告甲房地產(chǎn)開發(fā)公司起訴被告正大建筑公司，在法院開庭前，關(guān)于證據(jù)保全的說法正確的有()A.證據(jù)保全只能依當(dāng)事人申請進(jìn)行，人民法院不得依職權(quán)作出B.人民法院可以主動采取證據(jù)保全措施C.當(dāng)事人申請保全證據(jù)的應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的擔(dān)保D.當(dāng)事人在舉證期限內(nèi)隨時可以申請保全證據(jù)【答案】B8、下列選項中不能提起行政復(fù)議的行為是()。A.某市建設(shè)行政主管部門將某施工企業(yè)的資質(zhì)由一級降低為二級B.某市交通行政主管部門發(fā)布了禁止大型運輸車輛超載的規(guī)定，并據(jù)此對某公司超載車輛進(jìn)行扣押C.某市建設(shè)行政主管部門下達(dá)有關(guān)文件對內(nèi)部工作人員予以警告處分D.某市民政部門對張某成立社團(tuán)組織的申請不予批準(zhǔn)【答案】C9、我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，()。A.由總承包單位承擔(dān)主要責(zé)任B.由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任C.由總承包單位和分包單位共同承擔(dān)主要責(zé)任D.由分包單位承擔(dān)責(zé)任，總承包單位不承擔(dān)責(zé)任【答案】B10、合同當(dāng)事人如果未約定仲裁協(xié)議，則作為解決糾紛的最終方式是()。A.仲裁B.和解C.協(xié)商D.訴訟【答案】D11、（2020年真題）甲施工企業(yè)就施工合同糾紛向仲裁委員會申請仲裁，該案件由三名仲裁員組成仲裁庭，該案件的仲裁員（）。A.由甲施工企業(yè)選定一名B.只能由仲核委員會主任指定C.由甲施工企業(yè)選定兩名D.由甲施工企業(yè)選定三名【答案】A12、某工程的建筑工程和設(shè)備安裝工程由業(yè)主分別發(fā)包給甲、乙兩公司，并由業(yè)主分別投保了建筑工程一切險和安裝工程一切險。設(shè)備安裝工程合同規(guī)定的開工日期為2012年5月10日，但由于結(jié)構(gòu)工程施工進(jìn)度延誤，設(shè)備安裝工程實際于2012年6月10日開工；需安裝的設(shè)備于2012年5月20日運到施工現(xiàn)場，安裝機(jī)械于2012年5月30日進(jìn)場。則該安裝工程一切險的保險責(zé)任自（）開始。A.2012年5月10日B.2012年5月20日C.2012年5月30日D.2012年6月10日【答案】B13、某總承包單位與分包單位在分包合同中約定，由分包單位自行負(fù)責(zé)分包工程的安全生產(chǎn)，工程施工中，分包工程發(fā)生了安全事故，則該事故（）。A.按約定由分包單位自行承擔(dān)全部責(zé)任B.分包單位承擔(dān)主要責(zé)任，總承包單位承擔(dān)次要責(zé)任C.總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任D.總承包單位與分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D14、某商品房開發(fā)工程因故停建，承包人及時起訴要求結(jié)算工程款并勝訴。法院在對該項目進(jìn)行拍賣執(zhí)行中，有許多債權(quán)人主張權(quán)利。各債權(quán)人的清償順序依法應(yīng)為（）。2014A.承包人、抵押權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購房人B.抵押權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購房人、承包人C.普通債權(quán)人、全款購房人、承包人、抵押權(quán)人D.全款購房人、承包人、抵押權(quán)人、普通債權(quán)人【答案】D15、某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法中，正確的是（）。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.執(zhí)行本案的仲裁裁決，由建設(shè)單位所在地的基層人民法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程所在地的中級人民法院管轄【答案】D16、某工程保修合同中約定防水工程保修期為3年，工程竣工交付使用后第4年發(fā)現(xiàn)屋面防水出現(xiàn)滲漏，則()。A.施工單位不再承擔(dān)保修責(zé)任B.建設(shè)單位自己負(fù)責(zé)維修C.施工單位仍須承擔(dān)保修責(zé)任D.防水材料廠家承擔(dān)維修責(zé)任【答案】C17、事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告；單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于（）小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。A.1B.2C.6D.12【答案】A18、根據(jù)《行政訴訟法》，人民法院不受理行政訴訟的情形是（）。2018真題A.對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照的行政處罰不滿B.申請行政許可，行政機(jī)關(guān)拒絕或者在法定期限內(nèi)不予答復(fù)C.行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)工作人員的獎懲、任免等決定的D.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)濫用行政權(quán)力排除或者限制競爭的【答案】C19、下列合同中，屬于實踐合同的是（）。A.保管合同B.運輸合同C.租賃合同D.建設(shè)工程合同【答案】A20、某工程項目進(jìn)行隱蔽驗收時，由于鋼筋復(fù)檢結(jié)果尚未出來，監(jiān)理未同意隱蔽。建設(shè)單位要求趕工，責(zé)令施工單位進(jìn)行了工程隱蔽。后鋼筋復(fù)檢結(jié)果不合格，工程需重新返工。對于損失的承擔(dān)，說法正確的是()。A.由建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任B.由監(jiān)理單位承擔(dān)主要責(zé)任C.由建設(shè)單位和監(jiān)理單位承擔(dān)全部責(zé)任D.由施工單位承擔(dān)主要責(zé)任【答案】D21、甲施工企業(yè)與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完成生產(chǎn)任務(wù)致使交貨延遲，給甲施工企業(yè)造成了損失。關(guān)于該案責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A.供電局向甲施工企業(yè)承擔(dān)責(zé)任B.供電局與乙公司向甲施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任C.乙公司可以要求供電局向甲施工企業(yè)承擔(dān)責(zé)任D.乙公司向甲施工企業(yè)承擔(dān)責(zé)任【答案】D22、某工程總承包項目，總承包企業(yè)僅具有設(shè)計甲級資質(zhì)，說法正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)將合同內(nèi)的施工任務(wù)全部分包B.可以將設(shè)計任務(wù)全部分包C.應(yīng)當(dāng)自行完成主體結(jié)構(gòu)施工D.應(yīng)當(dāng)具有安全生產(chǎn)許可證【答案】A23、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋，應(yīng)當(dāng)具有（）。A.銷售許可證B.安裝許可證C.產(chǎn)品合格證D.安全許可證【答案】C24、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由()的人民法院管轄A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同簽字地【答案】A25、國家授權(quán)有關(guān)建設(shè)行政主管部門，在建筑工程施工前發(fā)給建設(shè)單位施工許可證的關(guān)鍵是()。A.是否資金到位B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)主管部門是否同意C.建設(shè)單位是否提交申請D.該項工程是否符合法定的開工條件【答案】D26、下列法律文書中不具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的是（）。A.由仲裁機(jī)構(gòu)作出的仲裁調(diào)解書B.經(jīng)過司法確認(rèn)的人民調(diào)解委員會作出的調(diào)解協(xié)議書C.由國家行政機(jī)關(guān)作出的調(diào)解書D.由人民法院對民事糾紛案件作出的調(diào)解書【答案】C27、（2020年真題）關(guān)于民事訴訟基本特征的說法，正確的是（）。A.自愿性、獨立性、保密性B.公權(quán)性、強(qiáng)制性、程序性C.強(qiáng)制性、程序性、保密性D.獨立性、專業(yè)性、強(qiáng)制性【答案】B28、（2020年真題）李某借用甲公司的資質(zhì)承執(zhí)了乙公司的裝修工程，因為偏工減料不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所造成的損失（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.僅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.僅由乙公司D.僅由李某【答案】B29、保險合同中，負(fù)有支付保險費義務(wù)的人是（）A.保險人B.受益人C.被保險人D.投保人【答案】D30、按照《勞動合同法》的規(guī)定，在下列選項中，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或額外支付1個月工資后可以解除勞動合同的情形是()。A.勞動者患病或非因工負(fù)傷在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能勝任原工作的B.勞動者試用期間被證明不符合錄用條件的C.勞動者被依法追究刑事責(zé)任的D.勞動者不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整崗位仍不能勝任工作的【答案】D31、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工后，組織建設(shè)工程竣工驗收的主體是（）。2018真題A.建設(shè)單位B.建設(shè)行政主管部門C.工程質(zhì)量監(jiān)督站D.施工企業(yè)【答案】A32、關(guān)于分包工程的說法，正確的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履約擔(dān)保后，不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔(dān)保B.中標(biāo)人可以自行決定將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成C.中標(biāo)人和分包人就分包項目向招標(biāo)人根據(jù)各自過錯承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D.施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位完成【答案】D33、某施工企業(yè)與一倉儲中心簽訂了倉儲合同，合同約定：簽約后一周內(nèi)交付貨物，屆時合同生效。施工企業(yè)有權(quán)逾期提取或提前提取貨物，關(guān)于該倉儲合同的說法，正確的是()。A.該倉儲合同簽訂即生效，不以交付為要件B.如施工企業(yè)逾期提貨，其有權(quán)拒絕倉儲中心加收倉儲費C.該施工企業(yè)向倉儲中心交付貨物時合同生效D.如施工企業(yè)提前提貨，則有權(quán)要求倉儲中心減收倉儲費【答案】C34、由一個國家現(xiàn)行的各個部門法構(gòu)成的有機(jī)聯(lián)系的統(tǒng)一整體通常稱為()。A.法律形式B.法律體系C.法律規(guī)范D.法律部門【答案】B35、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。為擴(kuò)大經(jīng)營，甲公司在外地設(shè)立了戊分公司及庚全資子公司。戊分公司因出現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題而需要承擔(dān)巨額債務(wù)，對該債務(wù)負(fù)有清償義務(wù)的法律主體是（)。A.甲公司B.乙公司C.戊公司D.庚公司【答案】A36、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)在施工合同中約定：“甲方于工程交付使用后15日內(nèi)結(jié)清所欠乙方所有工程款”。乙施工企業(yè)于2010年1月8日提交了工程竣工驗收報告，2010年1月12日工程驗收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建設(shè)單位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企業(yè)當(dāng)天即到工程所在地法院起訴，要求甲建設(shè)單位支付乙施工企業(yè)工程欠款并支付相應(yīng)利息，則該工程欠款的利息應(yīng)當(dāng)從（）計付。A.2010年1月8日B.2010年1月15日C.2010年1月30日D.2010年2月10日【答案】C37、甲公司與乙公司（建筑企業(yè)）于2008年4月簽訂了一份買賣合同，約定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地發(fā)生洪水災(zāi)害，甲公司未將災(zāi)情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交貨，甲公司未交。同年9月30日，甲公司發(fā)貨，同時致函乙公司，表明因受水災(zāi)遲延交貨事實。乙公司因延期收到水泥而影響工程進(jìn)度，被發(fā)包方扣罰工程款1萬元。有關(guān)該案的正確表達(dá)是（）A.甲公司因不可抗力而延遲交貨，對乙公司被扣罰的1萬元損失不承擔(dān)賠償責(zé)任B.甲公司因不可抗力而延遲交貨，只對乙公司被扣罰的1萬元承擔(dān)賠償責(zé)任C.甲公司在取得主管機(jī)關(guān)有關(guān)災(zāi)情的證明后，免于承擔(dān)賠償乙公司1萬元損失的責(zé)任D.由于甲公司未能及時通知乙公司不能按時交貨，故應(yīng)向乙公司承擔(dān)1萬元損失的賠償責(zé)任【答案】D38、某政府投資工程預(yù)計于2009年1月1日開工，該工程的開工報告于2008年12月20日被批準(zhǔn)。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)于（）前開工。A.2009年6月20日B.2009年4月1日C.2009年7月1日D.2009年3月20日【答案】A39、以下各項中，不屬于施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的義務(wù)是（）。A.守法遵章和正確使用安全防護(hù)用具B.辦理意外傷害保險C.接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)D.報告安全事故隱患【答案】B40、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，由省級人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門辦理的施工企業(yè)資質(zhì)證書的變更結(jié)果，應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。變更結(jié)果備案的時限標(biāo)準(zhǔn)為資質(zhì)證書變更后（）內(nèi)。A.15日B.5日C.10日D.20日【答案】A41、小王將自有的一幢房屋賣給小李，與其簽訂了房屋買賣合同，并約定任何一方違約須向?qū)Ψ街Ц顿彿靠?0%的違約金。但在交房前，小王又與小張簽訂合同，將該房屋賣給小張，并與小張辦理了過戶登記手續(xù)。則下列說法中錯誤的是（）。A.小張取得該房屋的所有權(quán)B.小王必須收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王實際交付該房屋，但可以要求小王承擔(dān)違約責(zé)任D.小李與小王簽訂的合同有效【答案】B42、建設(shè)單位于2015年4月15日接到施工單位提交的列人城建檔案館接收范圍的工程竣工驗收報告,5月15日竣工驗收順利通過,建設(shè)單位最晚應(yīng)于()前向城建檔案館移交該工程項目檔案文件。A.2015年6月15日B.2015年7月15日C.2015年8月15日D.2015年11月15日【答案】C43、供應(yīng)商在供應(yīng)水泥運輸途中發(fā)生泥石流造成交通中斷，遲延運輸10日，給施工方造成損失。下列說法中錯誤的是（）。A.供應(yīng)商應(yīng)及時通知施工方B.施工方接到通知后有義務(wù)防止損失擴(kuò)大C.施工方因止損產(chǎn)生的費用由雙方合理分擔(dān)D.施工方接到通知后沒有采取止損措施，擴(kuò)大的損失自行負(fù)擔(dān)【答案】C44、某建筑企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，則安全生產(chǎn)許可證屆滿時()。A.必須再次審查，審查合格延期3年B.不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故時終止C.按照初始條件重新申請辦理D.經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)同意，不再審查，有效期延期3年【答案】D45、對于拆除工程，建設(shè)單位報送的備案資料中不包括的是（）。A.拆除施工組織方案B.堆放、清除廢棄物的措施C.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明D.建設(shè)單位的資質(zhì)證明【答案】D46、涉及（）的裝修工程，建設(shè)單位不需要有設(shè)計方案。A.建筑主體B.承重結(jié)構(gòu)變動C.梁柱改造D.電氣管線工程【答案】D47、下列關(guān)于企業(yè)信用檔案的表述中，正確的是()。A.企業(yè)的信用檔案主要記入不良行為記錄B.企業(yè)信用檔案信息主要由建設(shè)單位和監(jiān)理單位向其資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提供C.企業(yè)信用檔案應(yīng)包括企業(yè)的基本情況、業(yè)績、工程質(zhì)量和安全、合同履行情況等D.企業(yè)信用檔案信息的公布應(yīng)征得企業(yè)同意【答案】C48、關(guān)于施工單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的說法，錯誤的是（）。A.專職安全生產(chǎn)管理人員分為機(jī)械、土建、綜合三類B.單位主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全員、特種作業(yè)人員統(tǒng)稱為安管人員C.安全生產(chǎn)考核合格證書有效期3年，證書在全國范圍內(nèi)有效D.高危企業(yè)新職工安全培訓(xùn)合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習(xí)至少2個月后方可獨立上崗【答案】B49、根據(jù)我國民事訴訟法的規(guī)定，因（）提起的訴訟，屬于專屬管轄的訴訟。A.票據(jù)糾紛B.涉外糾紛C.不動產(chǎn)糾紛D.軍人婚姻糾紛【答案】C50、關(guān)于地役權(quán)的說法，正確的是（）。A.地役權(quán)自登記時設(shè)立B.地役權(quán)屬于擔(dān)保物權(quán)C.地役權(quán)人有權(quán)按照合同約定，利用他人的不動產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)的效益D.供役地上的建設(shè)用地使用權(quán)部分轉(zhuǎn)讓時，轉(zhuǎn)讓部分涉及地役權(quán)的，地役權(quán)對受讓人不具有約束力【答案】C51、下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是（）。A.質(zhì)物不需要轉(zhuǎn)移占有B.質(zhì)押的標(biāo)的只能是動產(chǎn)C.著作權(quán)里的財產(chǎn)權(quán)可以作為權(quán)利質(zhì)押D.建設(shè)用地使用權(quán)可以質(zhì)押【答案】C52、某工程在9月10日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認(rèn)為損害程度嚴(yán)重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達(dá)承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。依據(jù)我舍同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應(yīng)為（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】C53、關(guān)于違約金與定金，表述正確的是()。A.違約金存在于從合同之中B.定金合同屬于主合同C.違約金與定金可能同時使用D.當(dāng)事人既能約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款【答案】D54、根據(jù)《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。A.公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)B.申請公司設(shè)立C.工商管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)D.組織機(jī)構(gòu)代碼證簽發(fā)【答案】A55、某建筑公司的試驗人員已經(jīng)就進(jìn)場的鋼筋進(jìn)行了檢驗，則下面說法正確的是()。A.監(jiān)理單位就不需要檢驗了B.監(jiān)理單位要進(jìn)行平行檢驗C.監(jiān)理單位是否需要進(jìn)行檢驗，要根據(jù)合同中對此是否有約定D.監(jiān)理單位是否需要進(jìn)行檢驗，要根據(jù)建設(shè)單位是否有此要求【答案】B多選題（共13題）1、下列法律責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）。2014A.減低資質(zhì)等級B.罰金C.記過D.沒收財產(chǎn)E.罰款【答案】A2、關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)的法人資格的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)是營利法人B.施工企業(yè)的項目經(jīng)理部對其行為獨立承擔(dān)法律責(zé)任C.施工企業(yè)項目經(jīng)理是施工企業(yè)的員工，屬于施工企業(yè)的委托代理人D.施工企業(yè)的法定代表人是法人E.施工企業(yè)的法人資格自成立之日取得【答案】AC3、下列與土地有關(guān)的物權(quán)說法正確的是（）。A.城市郊區(qū)的土地歸國家所有B.建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于國家所有的土地上C.建設(shè)用地使用權(quán)可以與附著于土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分別處分D.建設(shè)用地使用權(quán)消滅的，建設(shè)用地使用權(quán)人應(yīng)當(dāng)及時辦理注銷登記E.建設(shè)用地使用權(quán)、地役權(quán)都屬于用益物權(quán)【答案】B4、在合同沒有具體約定違約責(zé)任的情況下，被違約方可依法要求違約方（）。A.繼續(xù)履行B.采取補(bǔ)救措施C.賠償損失D.支付違約金E.定金【答案】ABC5、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，下列對安全事故報告制度理解正確的是()。A.單位負(fù)責(zé)人接到報告后應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地有關(guān)部門報告。B.特別重大事故、重大事故逐級上報至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，并立即報告當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門D.事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門E.有關(guān)部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過2小時【答案】ABC6、下面關(guān)于施工單位對建設(shè)工程質(zhì)量最低保修期限說法正確的是（）。A.有防水要求的衛(wèi)生間為2年B.給水排水管道為5年C.電氣設(shè)備安裝工程為2年D.供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期E.裝修工程為2年【答案】CD7、建設(shè)單位辦理大型公共建筑工程竣工驗收備案應(yīng)提交的材料有（）。A.工程竣工驗收備案表B.住宅使用說明書C.工程竣工驗收報告D.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書E.公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)出具的消防驗收合格證明文件【答案】ACD8、在建設(shè)工程專利保護(hù)中，專利權(quán)人有證據(jù)證明他人正在實施侵犯專利權(quán)的行為，可以在起訴前向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為的措施。關(guān)