勞務(wù)施工合同范本電子版（5篇）

勞務(wù)施工合同范本電子版（通用5篇）

勞務(wù)施工合同電子版1

甲方：

乙方：

甲方將________年期間的局部零星修理工程（每次的預(yù)算工程造價在20元以內(nèi)）發(fā)包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方公平友好協(xié)商，簽訂以下合同：

一、工程地點：

隨甲方指定的施工任務(wù)確定，在主____區(qū)范圍。

二、工程內(nèi)容：

三、工期：

四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。

五、承包方式和質(zhì)量標準：或包工包料，或單包工，質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家標準、標準。

六、工程價款和結(jié)算方式：以派工單上的商定為準。

七、付款方式：施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后，憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。

雙方責任：

（一）、甲方責任：

1、協(xié)調(diào)工作由甲方負責。

2、按時支付工程款。

（二）、乙方責任：

1、根據(jù)雙方確定的修理方案，按時完成施工任務(wù)；工程保修期________年（如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定），保修期負責無償保修。

2、按標準要求組織施工；負責對施工人員進展安全教育和監(jiān)視；實行安全措施，做到安全文明施工。現(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故，概由乙方擔當全部責任。

3、乙方全權(quán)托付：履行本合同。

八、違約責任：按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

________年____月____日

勞務(wù)施工合同電子版2

發(fā)包人（以下簡稱甲方）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

通訊地址：

承包人（以下簡稱乙方）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

通訊地址：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條工程工程

一、工程名稱：______________________________

二、工程地點：______________________________

三、工程內(nèi)容：______________________________

四、承包形式：______________________________

五、工程立項批準文號：______________________

六、工程承包范圍：__________________________

其次條工程期限

一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天；

開工日期：______年______月______日；

竣工日期：______年______月______日。

二、如遇以下狀況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延：

１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上（每次連續(xù)_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；

2、因臺風暴雨颶風等不行抗力的因素；

３、因人力不行抗拒的其他因素而延誤工期。

三、因乙方緣由造成施工延遲的，不得懇求順延工期。

第三條工程價款、結(jié)算及付款方式

雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)供應(yīng)正式發(fā)票。

第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。

1、本合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付_______元工程款；

2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；

3、余款_______元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后_______個工作日內(nèi)無息支付。

其次種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價標準和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進展計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結(jié)算價款。

1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；

2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的_______%，留_______%做質(zhì)保金，待保修期滿后_______個工作日內(nèi)付清。

3、工程量及價格簽證，簽證單都必需有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章前方可作為結(jié)算依據(jù)。

第四條建筑材料、設(shè)備的供給和選購

一、工程材料、設(shè)備由乙方選購。

二、乙方選購的材料、設(shè)備，必需附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方供應(yīng)的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求供應(yīng)復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方擔當。

第五條施工與設(shè)計變更

一、甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應(yīng)先行實施，并準時做好現(xiàn)場簽證。

三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采納包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。

第六條工程質(zhì)量治理及驗收

一、質(zhì)量標準：工程質(zhì)量符合___________________標準。

二、工程具備隱藏條件，乙方先進展自檢，并在隱藏驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進展隱藏和連續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方供應(yīng)完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱藏工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進展交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)準時返工，費用由乙方自行擔當，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)擔當相應(yīng)的違約責任。

四、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。

第七條安全施工

乙方應(yīng)遵守工程建立安全生產(chǎn)有關(guān)治理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，實行必要的安全防護措施，消退事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方擔當。

第八條質(zhì)量保修

一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。

二、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方修理通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并準時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)準時通知甲方。若因乙方通訊不暢或有意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方擔當全部費用并加收_______%的勞務(wù)費。

乙方保修聯(lián)系電話：_____________；乙方保修聯(lián)系人：_____________。

第九條違約責任

一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣________元。

二、工程消失質(zhì)量問題視為乙方嚴峻違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。

三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

四、保密事項：

除法律規(guī)定或合同另有商定外，未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得將發(fā)包人供應(yīng)的_________需要保密的資料信息等商業(yè)隱秘泄露給第三方。

除法律規(guī)定或合同另有商定外，未經(jīng)承包人同意，發(fā)包人不得將承包人供應(yīng)的_________保密的資料信息等商業(yè)隱秘泄露給第三方。

第十條爭議解決

本合同在履行過程中假如產(chǎn)生糾紛，則各方應(yīng)首先友好協(xié)商解決。若無法協(xié)商，也可通過和解、調(diào)解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條簽訂地點

本合同在市區(qū)簽訂。

第十二條補充協(xié)議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成局部。

第十三條合同生效

本合同自雙方簽字蓋章后生效。

第十四條合同份數(shù)

本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。

甲方（蓋章）：

簽約日期：________年___月___日

乙方（蓋章）：

簽約日期：________年___月___日

勞務(wù)施工合同電子版3

發(fā)包單位：_____________(以下簡稱甲方)

承包單位：_____________(以下簡稱乙方)

為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，促進雙方共同搞好協(xié)作與協(xié)作，保證工程按質(zhì)按量按時完成建立任務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商全都，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。

第一條總則

1.工程名稱：_____________

2.工程地點：_____________

3.工程施工范圍及內(nèi)容：_____________

4.工程造價：_____________

本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。

其次條施工期限及停工

1.本合同全部工程工程于______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。

2.在施工過程中，如遇以下狀況，工期順延，雙方應(yīng)準時協(xié)商，以書面形式確定順延期限。

3.因人力不行抗拒的”自然災(zāi)難被迫停工者;

4.因甲方工程規(guī)劃調(diào)整需停工者;

5.因材料選購困難被迫停工者。

第三條工程占地及物資供給

1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和選購。

2.水泥由乙方在縣內(nèi)選購合格產(chǎn)品。

3.爆破材料原則上由乙方選購，如有困難，甲方可幫助辦理有關(guān)手續(xù)。

第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計變更

1.乙方在組織施工過程中，必需嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、標準和質(zhì)量評定標準。建立健全施工質(zhì)量保證體系，仔細填寫單元工程質(zhì)量評定表。加強施工質(zhì)量治理，使工程質(zhì)量到達合格標準。

2.各工程工程有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必需嚴格按設(shè)計進展施工，不得降低標準。

3.建筑材料質(zhì)量要求：本合同工程全部建筑材料必需符合有關(guān)規(guī)程標準要求，不準使用不符合質(zhì)量要求的材料，如有違反，甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失，并終止合同。

4.砂、石骨料，砂子采納中砂(抹面砂漿采納細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。

5.砼質(zhì)量要求：砼標號必需到達設(shè)計要求和有關(guān)質(zhì)量標準，砼澆筑面平坦，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。

6.允許偏差

7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。

8.若因乙方治理不善，造成工程返工、窩工等鋪張，均由乙方自行負責。

第五條工程的支付

1.工程預(yù)付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方準時驗收結(jié)算。

2.乙方不得拖欠民工工資。

第六條工程竣工驗收、結(jié)算和保修

1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗收。

2.工程結(jié)算：乙方按甲方驗收合格的工程，結(jié)算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術(shù)負責人所開出的驗收結(jié)算清單，乙方開具建安發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。

第七條工傷事故

乙方必需嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負責。

第八條違約責任

1.工期：竣工時間超過合同規(guī)定時間后，甲方有權(quán)從第十天開頭，每天罰款工程結(jié)算款價的5%。

2.按本合同規(guī)定，乙方若違約，甲方有權(quán)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程標準實行任何方式要求乙方賜予賠償。反之，乙方有權(quán)要求甲方賜予賠償。

第九條合同份數(shù)及有效期

1.本合同一式四份，乙方執(zhí)一份，甲方三份。

2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

2.本合同全部附件，與本合同具有同等效力。

發(fā)包單位(甲方)：(簽章)_____________

法人托付代表：(簽名)_____________

工程工程負責人：(簽名)_____________

承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________

法人托付代表：(簽名)_____________

工程工程負責人：(簽名)_____________

_____________年_____________月_____________日訂立

勞務(wù)施工合同電子版4

發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

承包方（以下簡稱乙方）__________________

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省公布的有關(guān)的建立工程質(zhì)量標準、標準、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的詳細狀況，為了明確工程工程及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保施工工程順當完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：__________________.

2、工程地點：__________________.

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造價

工程造價為：__________________元整

五、質(zhì)量標準

1、質(zhì)量標準：到達現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

2、使用標準、標準（包括但不限于以下內(nèi)容）

（1）本工程的技術(shù)標準與標準應(yīng)根據(jù)國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和標準。

（2）本工程適用的地方標準、規(guī)程必需符合______省標準規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進展編制。

2、人工、材料價格確實定：人工工資按__________________計取，材料價格根據(jù)__________________執(zhí)行。

3、詳細工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有以下狀況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

1、不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)斗、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)難，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

2、因非乙方緣由造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際狀況順延。

3、因乙方緣由造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方擔當。

4、因甲方緣由造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方擔當。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

1、違約方案本合同商定的形式擔當違約責任，合同沒有商定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方擔當違約責任后仍缺乏以彌補對方損失的，還應(yīng)擔當賠償責任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

仔細執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建立單位的有關(guān)治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟⑿姓鞴懿块T調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定準時支付民工工資，如乙方承建的該工程工程在施工過程中消失拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）____________