建筑消防承攬合同樣本

建筑消防承攬合同樣本合同編號：__________單位名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方擬進(jìn)行建筑消防設(shè)施的安裝、改造、維修等工作，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本建筑消防承攬合同。第一條合同范圍1.1本合同范圍內(nèi)的建筑消防設(shè)施包括：____________________（具體設(shè)施名稱、數(shù)量、型號等）。1.2承攬方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和消防部門的要求，完成委托方建筑消防設(shè)施的安裝、改造、維修等工作。第二條合同價(jià)格2.1本合同的總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：____________________元。2.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的工作內(nèi)容，提供合格的消防設(shè)施，并保證消防設(shè)施的正常運(yùn)行。第三條合同期限3.1本合同的工期自雙方簽訂之日起至______年______月______日止。3.2承攬方應(yīng)按照約定的工期完成本合同范圍內(nèi)的工作。如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商延長工期。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1承攬方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和消防部門的要求，提供符合消防安全的設(shè)施設(shè)備。4.2承攬方應(yīng)對提供的消防設(shè)施進(jìn)行調(diào)試、檢測，確保消防設(shè)施符合消防部門的要求，并保證消防設(shè)施的正常運(yùn)行。4.3承攬方應(yīng)提供完整的資料、技術(shù)支持和售后服務(wù)。第五條付款方式5.1本合同的付款分為三個(gè)階段，具體付款比例和付款時(shí)間如下：（1）第一階段：合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（2）第二階段：工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（3）第三階段：工程驗(yàn)收合格后，委托方支付合同總價(jià)款的40%。5.2承攬方開具正規(guī)發(fā)票。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價(jià)款的0.5%乘以逾期天數(shù)。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.建筑消防設(shè)施設(shè)計(jì)圖紙2.建筑消防設(shè)施產(chǎn)品說明書3.建筑消防設(shè)施合格證書4.建筑消防設(shè)施安裝施工方案5.建筑消防設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)手冊7.付款憑證8.驗(yàn)收報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定時(shí)間完成工程：指承攬方未按照合同約定的工期完成消防設(shè)施的安裝、改造、維修等工作。2.提供的消防設(shè)施不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：指承攬方提供的消防設(shè)施未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或消防部門的要求。3.未提供完整的資料、技術(shù)支持和售后服務(wù)：指承攬方在合同約定的范圍內(nèi)，未能提供所需的資料、技術(shù)支持和售后服務(wù)。4.其他違反合同約定的行為：指承攬方在合同履行過程中，違反合同約定的其他條款。三、法律名詞及解釋：1.建筑消防設(shè)施：指用于防火、滅火和保護(hù)人身安全的設(shè)施，包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、疏散指示系統(tǒng)等。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工期：指合同約定的完成消防設(shè)施安裝、改造、維修等工作的時(shí)間。4.消防部門：指各級公安消防機(jī)構(gòu)。5.合同總價(jià)款：指雙方約定的合同完成后的總金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：承攬方未按照約定時(shí)間完成工程。解決辦法：按照合同約定向承攬方支付違約金，并要求承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程。2.問題：提供的消防設(shè)施不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：要求承攬方重新提供符合標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施，并按照約定支付違約金。3.問題：未提供完整的資料、技術(shù)支持和售后服務(wù)。解決辦法：要求承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供所需資料、技術(shù)支持和售后服務(wù)。4.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑消防設(shè)施的安