市政燃氣管道開挖施工合同范本

1、天然氣管道工程施工合同合同編號： XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工合同工程名稱：XXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 發(fā)包方（甲方）：XXXXXXXXXX!限公司承包方（乙方）：xxxxxxxxxxxxXT限公司簽訂地點：XXXXXX市簽訂日期：XXXX市政燃氣管道土石方開挖施工合同發(fā)包人（甲方）:XXXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）:XXXXXXXXXXXXXXXXX痢限公司依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關法律、法規(guī)，遵循 平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 XXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖 施工 事項協(xié)商一致，訂立

2、本合同雙方共同遵守。第一條基本情況1、工程概況工程名稱：XXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。工程地點：XXXXXXXX2、工程承包范圍及方式承包范圍：XXXXXXXXXXX政燃氣管道工程土石方開挖施工工程長度 XXXXX米。承 包范圍如下：挖溝槽土方、管溝填砂、填方、余方棄置、蓋板鋪設、砌筑閥門井、管道 接駁開挖工作坑及恢復。承包方式：以總價包干承包方式，包工包料、包質量、包工期、包安全。即合同價格包含清單報價內已有的項目，但不包含清單報價以外的項目。3、合同工期與工程質量合同工期：以簽訂施工合同的當天開始計算，XX個日歷天。工程質量標準：合格，執(zhí)行國家、XX省、XX市現(xiàn)行驗收

3、評定標準。4、合同價款與支付方式合同總價為人民幣 XXXXXXXXXXX元正。（小寫：Y XXXXXXXXXXt）投標文件中的清單報價有效，新增的工作量參考該清單報價中的單價。支付方式：該項目按照完成進度節(jié)點支付相應工程款的 80%竣工驗收辦理結算后支 付至合同造價的95%設計變更、現(xiàn)場簽證在結算時一并支付。若因乙方在施工中未能達到政府相關部門的要求而導致罰款或扣除押金的，相應損失由乙方承擔；若以上用已由甲方代付的，則從工程款中扣除。特殊情況下如工程2個月未驗收的工程，經乙方申請可以按工程進度結算。乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發(fā)票，否則招標人有權拒 絕付款。第二條施工設

4、備材料土石方開挖施工所用設備材料（除燃氣管道安裝提供的設備材料外）均由乙方提供， 乙方所用設備材料應符合相應的國家規(guī)范標準，甲方有權對乙方所用設備材料進行檢 查，如發(fā)現(xiàn)不合格，甲方有權要求乙方整改，由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔， 并賠償甲方因此造成的損失。第三條雙方的責任和義務1施工前，乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電，并采用探測儀器對施 工的地段進行必要的探測工作，完成后需提供給甲方一個施工方案， 并署名，乙方對提 供的施工方案負全部責任。2、甲方指定非開挖穿越施工的工作坑位置，并給出工作坑的尺寸和日程安排，由乙 方安排人員施工。3、施工中，乙方必須嚴格按照預定的施工方案施

5、工，以避開原有市政管線，如發(fā)生 任何的管線破壞，都由乙方承擔，并全額賠償第三方的損失。4、乙方應保證施工過程中不發(fā)生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不 良影響等。5、施工中所產生的余方由乙方負責清除干凈，由甲方現(xiàn)場管理人員驗收。6、甲方負責協(xié)調好管道安裝單位與土石方開挖施工單位的關系。第四條工期約定1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采 取的措施費用。2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，

6、工期相應順延。第五條驗收一、工程質量1、乙方應采用合格的設備以保證施工質量2、乙方應按已定施工方案施工，如在土石方開挖過程中發(fā)生管道斷裂或出現(xiàn)漏氣現(xiàn) 象，乙方應全額賠償甲方損失。3、乙方應負責其所完成的土石方開挖工程通過相應的驗收。第六條違約責任1000屮1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的 損失。求。前由于乙3、由某方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議并由責任方 賠償對方由此造成的經濟損失。第七條合同組成的文件1、本合同、工程施工安全合同；2、投標報價書以及報價清單；3、施工圖紙、標準、規(guī)范及有關技術文件; 第八條爭議處理方式在本合同履

7、行過程中，出現(xiàn)任何爭議時，雙方應通過友好協(xié)商的辦法解決， 協(xié)商不成 時，任何一方均可向XXXX市人民法院起訴。第九條附則1、本合同一式四份，其中甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，各自履行完義務后自行失效。3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。包人（蓋章）：承包人（蓋章）:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:期:期:工程施工安全合同甲方：XXXXXXXXX痢限公司乙方：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備、 設施和第三方安全，根據國家有關法律法規(guī)，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

8、第一條 工程項目：XXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。第二條 施工地址：XXXXXXXX第三條甲方安全責任1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。3、甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。4、甲方指派人員負責與乙方聯(lián)系安全生產方面的工作。5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程的抽考。6、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。第四條乙方安全責任1、乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞

9、、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：2、 乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律法規(guī)，必須制定相應的安全管理制度； 嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)定、制度。3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。4、現(xiàn)場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證 其用工的合法性。乙方必須按國家有關規(guī)定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞 動防護用品、安全用具。5、 施工期間，乙方應指派 作為安全現(xiàn)場監(jiān)護人、安全工作聯(lián)系人。6、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的 安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地

10、執(zhí)行，無措施或未交底嚴禁布置施工。7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足 施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規(guī)定， 乙方對因使用工器具不當所造成的 人員傷害及設備、設施損壞負責。8、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關部門 核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。9、開工前，乙方應組織人員對施工區(qū)域、 作業(yè)環(huán)境及設施設備、工器具等進行檢查， 確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。10乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志， 不得超越指定的施工范圍進行施工， 禁止無

11、關人員進入施工現(xiàn)場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備； 不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。11乙方施工過程中需使用電，不得私拉亂接，必須嚴格執(zhí)行安全用電規(guī)定。中斷作 業(yè)或遇故障應立即切斷有關開關。12乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。13乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。14乙方施工過程中發(fā)生人生傷亡、 設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第 三方不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。15發(fā)生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔：（1）人身傷亡事故；（2）發(fā)生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；（3）發(fā)

12、生施工項目區(qū)域火災事故；（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的；（5）施工現(xiàn)場臟、舌L、差，不能滿足安全和文明施工要求的。第五條施工安全保證措施本次工程涉及的危險作業(yè)有臨時用電、高空作業(yè)（包括而不限于），甲、乙雙方必須采取有力措施，保證施工過程中，不發(fā)生任何安全事件、事故。施工作業(yè)前，乙方 必須將臨時用電安全措施、高空作業(yè)安全措施報甲方，經甲方同意后，方可進行施工。第六條違約責任1由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔 相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。2、合同履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方 承擔由此造成的直接損

13、失。3、發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場作業(yè)人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規(guī)定對甲方職 工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。4、乙方未設置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失 由乙方承擔。5、乙方特種人員無證上崗應承擔 100元/人次的違約責任。6、 乙方施工過程中，安全員未佩帶袖章，乙方應承擔50元/次的違約責任。7、 乙方在危險作業(yè)施工過程中，無安全員監(jiān)護，乙方立即停工，并應承擔200元/ 次的違約責任。8、 乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備，乙方按100元至500元/人次承擔違 約責任，產生嚴重后果，全由乙方承擔。9、 乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承 擔違約責任，拒不執(zhí)行，按乙方違約，解除施工合同。10施工過程中發(fā)生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔 3000元至5000元/次的違約責任。第七條 甲乙雙方約定的其他事項：無第八條 本合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議