公路綠化施工合同范本

1、二載后自由修改公路綠化施工合同范本合同協(xié)議CONTRACT TEMPLATE專業(yè)人員精心編制，內(nèi)容完整清晰可直接套用公路綠化施工合同范本專業(yè)版發(fā)包方（甲方）：承包方（已方）：經(jīng)公開招標(biāo)，甲方將 綠化工程確定給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確 雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下：1、工程地點(diǎn)：2、工程總造價(jià)：萬元（大寫）。3、工期乙方確保在 年 月日開工，于日完工，工程標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格 級(jí)。4、開工準(zhǔn)備甲方前期使施工現(xiàn)場具備施工條件， 并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決該工程遺留問 題；甲方在施工前準(zhǔn)備好施工圖紙、技術(shù)交底等工作；乙方接到圖紙后，盡快做

2、 出材料計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)及工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)給甲方。5、工程款支付苗木栽植完畢，經(jīng)初驗(yàn)合格后，付合同價(jià)的 1/3 ；半年后經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格，再付 合同價(jià)的 1/3 ；工程初驗(yàn)后 15 個(gè)月經(jīng)驗(yàn)收合格，按審計(jì)決算付清余款。6、工程質(zhì)量（1）所栽苗木質(zhì)量必須符合工程要求，不得擅自改變苗木品種、規(guī)格及質(zhì)量，所有苗木必須經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格后方可栽植；（2）施工過程中，乙方必須服從甲方的監(jiān)督檢查和質(zhì)量管理，如因質(zhì)量問 題造成返工，其費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé)；3）乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負(fù)； 4）乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理廢棄物。1）7、養(yǎng)護(hù)管理和質(zhì)量要求大樹及時(shí)支撐，支柱與樹干相接部

3、分應(yīng)墊上防護(hù)物，以免磨傷樹皮；栽植后及時(shí)封堰澆透水；3）及時(shí)中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長；苗木要及時(shí)防治病蟲害；5）苗木管理期間，必須經(jīng)常清理各種廢棄物；（6） 達(dá)到 乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護(hù)苗木，其間發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。個(gè)月，養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)8、違約責(zé)任甲方責(zé)任：（1）甲方接到乙方的驗(yàn)收通知書后，及時(shí)按期組織驗(yàn)收，甲方推遲驗(yàn)收， 其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金元。（2）甲方如未按合同規(guī)定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，其間每推遲一天按工 程價(jià)款的千分之一償付給乙方逾期違約金。乙方責(zé)任：（1）工程質(zhì)量不符合合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)無償修補(bǔ)或及時(shí)返工，由此造成的 損失由乙方自行承擔(dān)。元。9、甲

4、乙雙方因合同發(fā)生爭議解或者協(xié)商不成的向 （2）乙方必須確保在工期內(nèi)完成施工任務(wù)，除不可抗力因素經(jīng)甲方同意外 不能按期完成的，每推遲一天罰款，向的單位或人員要求調(diào)解；調(diào)_人民法院起訴。10、合同的生效與終止本合同自雙方簽字蓋章后生效。 竣工結(jié)算， 甲方支付完畢， 乙方將工程交付 甲方后條款終止。11、合同份數(shù)本合同一式 份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。12、本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。年月日簽訂地點(diǎn)： 乙方（蓋章）：年月日簽訂地點(diǎn)：合同注意事項(xiàng)：合同模板要結(jié)合您實(shí)際情況修改，請(qǐng)親在簽訂正式合同時(shí)注意以下幾點(diǎn)！!簽訂合同時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1要注意核實(shí)

5、對(duì)方身份，如果對(duì)方是個(gè)人的，必須要保存對(duì)方的身份證復(fù)印件，如果對(duì)方是公司的，必須保存對(duì)方營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件。2、注意授權(quán)，合同應(yīng)當(dāng)由有授權(quán)的人員簽署，并加蓋公司印章。3、明確合同價(jià)格是否含稅。如果合同價(jià)格沒有約定是否含稅，通常理解是含稅價(jià)。因此合同價(jià)格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對(duì)方的，最好在合同中約定對(duì)方有權(quán)收貨的人員。因?yàn)樵诮灰走^程中，在發(fā)生爭議時(shí)，對(duì)方往往有可能否認(rèn)收到貨物，這時(shí)送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達(dá)，如果對(duì)方否認(rèn)簽收貨物人的身份，送貨人將陷于被動(dòng)。如果在合同中約定了指定的收貨人，這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式，包括電子郵箱等。合同履行

6、過程中的聯(lián)絡(luò)過程往往通過電子郵件來傳輸，電子郵箱是虛擬的地址，要證明電子郵件的真實(shí)出處有很大難度。因此在合同中對(duì)雙方的電子郵箱進(jìn)行約定，對(duì)證明雙方的真實(shí)意思聯(lián)絡(luò)很有幫助。6、指定收款賬戶。有時(shí)收款賬戶可能與公司的賬戶不一致，這時(shí)在合同中約定收款賬戶，可以避免轉(zhuǎn)賬付款的爭議。7、約定對(duì)方違約時(shí)的違約責(zé)任。違約責(zé)任是對(duì)方違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，如果某項(xiàng)違約情況較復(fù)雜時(shí)，違約責(zé)任條款可以詳細(xì)約定損失的計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)法院起訴。原則上，要到對(duì)方（被告）所在地法院提起訴訟，這對(duì)起訴方而言不是特別有利。合同可以選擇“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院”等與合同有著相應(yīng)聯(lián)系的法院作為訴訟管轄法 院。如果能夠?qū)⒃V訟管轄法院約定為自己所在地法院可以減輕自己訴訟過程中的壓力。但是管轄法院的約定必須明確具體，不能違背法律的