山東省監(jiān)理員初始教育試題

1、下列原則中，不屬于合同法規(guī)定的基本原則的是（B）。A.平等、自愿原則B.等價有償原則C.誠實信用原則D.不損害社會公益原則依照合同法理論，狹義的合同是指（C）。A.勞動合同B.物權(quán)合同C.債權(quán)合同D.身份合同下列協(xié)議中，適用合同法的是（C）。A.收養(yǎng)協(xié)議B.監(jiān)護(hù)協(xié)議C.工程承包協(xié)議D.婚姻關(guān)系協(xié)議依當(dāng)事人之間是否互負(fù)義務(wù)，合同可以分為雙務(wù)合同與單務(wù)合同。下列合同中，屬于單務(wù)合同的是（B）。A.買賣合同B.贈與合同C.勘察設(shè)計合同D.施工合同建設(shè)工程合同的性質(zhì)是（BDE）。A.單務(wù)合同B.有名合同C.實踐合同D.諾誠合同E.要式合同合同法中規(guī)定的基本原則有（ABCDE）。A.平等原則B.自愿原則

2、C.公平原則D.誠實信用原則E.不損害社會公益原則合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。AA.正確B.不正確合同是一種民事法律行為。AA.正確B.不正確并非任何建設(shè)工程合同都是合同法中規(guī)定的有名合同。BA.正確B.不正確婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。AA.正確B.不正確憲法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高國家行政機(jī)關(guān)B.最高國家司法機(jī)關(guān)C.國務(wù)院D.最高國家權(quán)力機(jī)關(guān)狹義的法律，是指（A）按照法定程序制定的規(guī)范性文件，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章的立法依據(jù)或者基礎(chǔ)。A.全國人民代表大會及其

3、常務(wù)委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.縣級以上人民政府行政法規(guī)，是指（C）按照法定程序制定的規(guī)范性文件。A.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務(wù)委員會C.國務(wù)院D.縣級以上人民政府有權(quán)利制定地方性法規(guī)的主體是（A）。A.設(shè)區(qū)的市的權(quán)利機(jī)關(guān)B.設(shè)區(qū)的市的行政機(jī)關(guān)C.法院D.檢察院法律有廣狹兩層含義，廣義的法律是指包括（ABCD）在內(nèi)的一切規(guī)范性文件。A.憲法B.全國人民代表大會及其常委會制定的法律C.國務(wù)院制定的行政法規(guī)D.地方人大制定的地方性法規(guī)E.地方行業(yè)主管部門出臺的規(guī)定部門規(guī)章的效力低于（AB）。A.憲法B.法律C.地方性法規(guī)D.地方規(guī)章

4、E.司法解釋從法律效力上講，行政法規(guī)的效力僅次于憲法而高于法律、地方性法規(guī)。BA.正確B.不正確國際條約屬于國際法而不屬于國內(nèi)法的范疇，但是經(jīng)過法定程序批準(zhǔn)生效的國際條例具有同國內(nèi)法同等的約束力，從這個意義上來說國際條約也屬于國內(nèi)法的范疇，是我國法律的重要淵源。AA.正確B.不正確憲法具有最高的效力等級，是其他法律的立法依據(jù)和基礎(chǔ)，其他法律不能違背它的規(guī)定或者精神，否則無效。AA.正確B.不正確我國的法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設(shè)機(jī)構(gòu)、國家行政機(jī)關(guān)制定和通過的，表達(dá)了人民的共同意愿。AA.正確B.不正確下列（D）不是工程建設(shè)法的特征。A.行政隸屬

5、性B.經(jīng)濟(jì)性C.政策性D.時代性建設(shè)法律關(guān)系是指，由工程建設(shè)法律規(guī)范所確認(rèn)和調(diào)整的，在建設(shè)管理和建設(shè)協(xié)作做成中產(chǎn)生的（A）關(guān)系。A.權(quán)利、義務(wù)B.權(quán)利C.義務(wù)D.權(quán)利、責(zé)任下列（C）不是工程建設(shè)法律關(guān)系的客體。A.財B.物C.債D.行為能夠引起工程建設(shè)法律關(guān)系產(chǎn)生、變更、消滅的是（C）。A.法律關(guān)系B.法律行為C.法律事實D.法律效力工程建設(shè)法律規(guī)范的調(diào)整對象為（ABC）。A.工程建設(shè)管理關(guān)系B.工程建設(shè)協(xié)作關(guān)系C.工程建設(shè)主體內(nèi)部勞動關(guān)系D.民事法律關(guān)系E.行政法律關(guān)系工程建設(shè)法律規(guī)范的基本原則有（ABCDE）。A.確保工程建設(shè)質(zhì)量與安全B.工程建設(shè)活動應(yīng)當(dāng)符合國家工程建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)C.遵守法

6、律法規(guī)D.不損害社會公共利益及他人合法權(quán)益E.合法權(quán)利受法律保護(hù)建設(shè)法律關(guān)系消滅的原因包括自然消滅、協(xié)議消滅和違約消滅。AA.正確B.不正確民事法律行為本質(zhì)上是合法的法律行為。AA.正確B.不正確法律事實包括事件和行為兩種類型。AA.正確B.不正確建設(shè)工程法律關(guān)系由主體、客體、內(nèi)容三個要素構(gòu)成，但并不是任何建設(shè)工程法律關(guān)系都必須具備該三要素。BA.正確B.不正確表見代理的法律后果由（B）承擔(dān)。A.代理人B.被代理人C.第三人D.視情況而定下列關(guān)于代理的表述，不正確的是（C）。A.代理人應(yīng)在代理權(quán)限范圍內(nèi)行使代理權(quán)B.代理人應(yīng)親自進(jìn)行代理活動C.可以實施雙方代理D.不得濫用代理權(quán)下列（D）不是物

7、權(quán)當(dāng)中所有權(quán)的權(quán)能。A.占有B.使用C.收益D.放棄下列（A）不屬于代理的種類。A.雙方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理法人的成立條件有（ABCD）。A.依法成立B.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和成果D.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任E.具備公益屬性債消滅的原因有（ABCDE）。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織。AA.正確B.不正確法定代表人是法人的最高領(lǐng)導(dǎo)人。BA.正確B.不正確表見代理是指無權(quán)代理人以被代理人的名義與第三人實施民事法律行為，第三人有理由相信代理人有代理權(quán)，因而法律后果直接由被

8、代理人承擔(dān)的代理方式。AA.正確B.不正確法定代表人的變更即法人的變更。BA.正確B.不正確墊資條款的效力為（D）。A.無效B.效力待定C.可變更可撤銷D.有效約定的墊資利息超過中國人民銀行規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)（D）。A.減半支付B.按照約定支付C.不應(yīng)支付利息D.超過部分無效招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起（B）日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。A.15.0B.30.0C.45.0D.60.0當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以（B）作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。A.陰合同B.備案的中標(biāo)合同C.雙方約定為準(zhǔn)D.陽合同或陰合同

9、墊資利息的支付方式為（AB）。A.有約定時支付B.無約定時不支付C.任何情況下都應(yīng)支付D.任何情況下都不應(yīng)支付E.視情況而定工程實踐中，建設(shè)單位（ACE）規(guī)避陰陽合同。A.進(jìn)行合法有效的招標(biāo)投標(biāo)B.與對方當(dāng)事人協(xié)商C.簽補(bǔ)充協(xié)議，并備案D.訴訟E.重新進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)，并重新簽訂合同當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。AA.正確B.不正確拖欠款利息有約定時支付，無約定時不支付。BA.正確B.不正確當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，應(yīng)予支持。BA.正確B.不正確下列（C）不是無效合同

10、的法律后果。A.恢復(fù)原狀B.返還財產(chǎn)C.繼續(xù)履行D.折價補(bǔ)償下列（D）不是無效合同的情形。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定D.重大誤解下列（C）不是建設(shè)部124號令規(guī)定的參照認(rèn)定掛靠的情形。A.轉(zhuǎn)讓、出借企業(yè)資質(zhì)證書的B.以其他方式允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的C.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的D.項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、項目核算人員不是工程承包人本單位人員的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購，單項合同估算價在（B）人民幣以上。A.100萬元B.50萬元C.200

11、萬元D.3000萬元非法轉(zhuǎn)包的情形有（ABCD）。A.總承包人將建設(shè)工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的B.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)發(fā)包方的同意，承包人將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成C.施工總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給其他單位的D.分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的E.將其承包的全部工程發(fā)包給他人建設(shè)工程合同無效的情形有（ABCDE）。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.非法轉(zhuǎn)包D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的E.違法分包建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參

12、照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，不支付工程款BA.正確B.不正確承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第134條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。AA.正確B.不正確具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認(rèn)無效的，應(yīng)予支持。BA.正確B.不正確某建材供應(yīng)商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹多種建筑材料的規(guī)格、價格與性能，則

13、此廣告不構(gòu)成要約的原因是（D）。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確某建筑公司分別對兩個開發(fā)商的建設(shè)項目進(jìn)行投標(biāo)，但是，在提交標(biāo)書時不慎將兩個標(biāo)書互相錯投。則此建筑公司的兩個標(biāo)書均不構(gòu)成要約的原因是（C）。A.不具有訂立合同的意思表示B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內(nèi)容不明確甲單位以電子郵件的方式向乙單位發(fā)出要約，此要約的生效時間是（B）。A.該電子郵件發(fā)出的時間B.該電子郵件進(jìn)人乙單位指定的電子郵箱的時間C.乙單位知道已經(jīng)收到該電子郵件的時間D.乙單位知悉該電子郵件內(nèi)容的時間下列情形中，構(gòu)成承諾的是（D）。A.甲向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲

14、表示完全同意要約的內(nèi)容B.甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表示完全同意要約的內(nèi)容C.甲向乙發(fā)出要約，明確7天內(nèi)不答復(fù)則視為承諾，乙未如期答復(fù)D.甲按某廣告給乙匯款購買其建材，乙給甲郵寄了其指定的產(chǎn)品下列關(guān)于要約撤銷的表述中，正確的是（BD）。A.要約生效之前可以撤銷B.要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷C.撤銷通知應(yīng)在要約生效之前到達(dá)受要約人D.撤銷通知應(yīng)在受要約人作出承諾之前到達(dá)E.撤銷要約必須經(jīng)過受要約人的同意下列情況中，不得撤銷的要約包括（ABDE）。A.要約人約定了承諾期限B.要約人明示要約不可撤銷C.受要約人認(rèn)為要約不可撤銷D.C情形并已為履行合同做了準(zhǔn)備工作E.通知在承諾發(fā)出之后到達(dá)受要

15、約人承諾延誤是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界原因而延誤到達(dá)。“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。AA.正確B.不正確撤回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在承諾通知到達(dá)要約人之前或者與承諾通知同時到達(dá)要約人。AA.正確B.不正確承諾既可以撤回也可以撤銷。BA.正確B.不正確寄送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請。BA.正確B.不正確某承包商與材料供應(yīng)商簽訂了一個水泥供貨合同，但是合同中沒有約定水泥的交貨地點，則他們應(yīng)該優(yōu)先采用（D）。A.在履行義務(wù)一

16、方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在簽訂合同地點履行D.補(bǔ)充協(xié)商決定交貨地點某工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點，雙方又無法補(bǔ)充協(xié)商確定交貨地點，而且也無法根據(jù)交易習(xí)慣確定。則供貨商備齊鋼材后，應(yīng)（D）。A.將鋼材送到施工現(xiàn)場B.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地C.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫D.通知發(fā)包人自提甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導(dǎo)價，于2004年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導(dǎo)價是2500元噸，但甲方直至2004年8月1日才交貨，此時的政府指導(dǎo)價是2800元噸，結(jié)算時應(yīng)按照（C）計算。A.2800元噸B.2650元噸C.2500元噸D.2200元

17、噸某建設(shè)工程施工合同中按市場價格對合同價格作出了約定，在履行合同時，發(fā)現(xiàn)某分項工程價款約定不明，則法定的處理方法是（B）。A.按照訂立合同時，承包人所在地的市場價格支付B.按照訂立合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算C.按照履行合同時，工程所在地的市場價格結(jié)算D.按照履行合同時，國家造價管理部門發(fā)布的價格支付A市甲廠與B市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供應(yīng)乙公司苗木1000棵，乙企業(yè)支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應(yīng)為（AB）。A.付款地點為A市B.交貨地點為A市C.付款地點在B市D.交貨地點在B市E.交貨地點和付款地點均在B市甲房地

18、產(chǎn)開發(fā)商拖欠乙施工單位15萬元工程款，丙設(shè)計院又拖欠甲20萬元已到期的購房款，于是乙便對丙行使代位權(quán)，拿到了15萬元的工程款。則下列說法正確的有（ABCE）。A.乙只能以自己的名義行使代位權(quán)B.乙行使代位權(quán)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由甲承擔(dān)C.乙行使代位權(quán)的范圍應(yīng)當(dāng)以15萬元為限D(zhuǎn).乙可以直接向丙行使代位權(quán)E.乙必須向法院請求行使代位權(quán)代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。AA.正確B.不正確執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按照交付時的價格計價。AA.正確B.不正確合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定

19、不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。AA.正確B.不正確合同履行需遵循全面履行原則。AA.正確B.不正確下列關(guān)于合同無效的表述中，正確的是（C）。A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同B.損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.違反地方性法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是（D）。A.損害社會公共利益的合同B.以合法形式掩蓋非法目的C.不慎造成誤解的合同D.顯失公平的合同某鋼鐵廠用更換樣品包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽的方法與某建筑公司簽訂了鋼材購銷合同，將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失。則該建筑公司不可（C）。A.申

20、請法院或仲裁機(jī)構(gòu)變更該合同B.申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)撤銷該合同C.申請法院確認(rèn)該合同無效D.繼續(xù)認(rèn)可該合同下列（D）不屬于合同的生效要件。A.合同主體適格B.意思表示真實C.內(nèi)容合法D.完全行為能力人14歲的中學(xué)生張某擅自與某善意的成年人王某簽訂合同轉(zhuǎn)讓了自己上學(xué)用的電動自行車，則下列關(guān)于此合同的表述中正確的是（CDE）。A.此合同屬于有效合同B.此合同屬于無效合同C.此合同屬于效力待定合同D.王某可催告張某父母確認(rèn)E.合同被追認(rèn)前王某可撤銷下列關(guān)于合同生效的要件中，正確的是（ABDE）。A.當(dāng)事人的主體資格要合格B.當(dāng)事人的意思表示要真實C.合同不違反法律、行政法規(guī)D.合同不損害社會公共利益E.

21、具備法律要求的合同形式一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。AA.正確B.不正確因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的，免責(zé)條款無效。AA.正確B.不正確重大誤解，是指當(dāng)事人一方因自己的過失導(dǎo)致對合同的內(nèi)容等發(fā)生重大誤解而訂立的合同的行為。AA.正確B.不正確無權(quán)代理合同屬于效力待定合同。AA.正確B.不正確勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購，單項合同估算價在（D）萬元人民幣以上，屬于強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。A.100.0B.200.0C.60.0D.50.0招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，投標(biāo)人不得少于（B）個。A.2.0B.3.

22、0C.4.0D.5.0開標(biāo)由（A）主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)人B.投標(biāo)人C.評標(biāo)委員會D.招標(biāo)代理評標(biāo)委員會成員總數(shù)應(yīng)當(dāng)為（B）人以上單數(shù)。A.3.0B.5.0C.7.0D.9.0招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循（ABCD）原則。A.公開B.公平C.公正D.誠實信用E.等價有償招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，強(qiáng)制招標(biāo)投標(biāo)的項目范圍包括（ABCDE）。A.大型基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目B.全部使用國有資金投資或者國家融資的項目C.使用國際組織貸款、援助資金的項目D.使用外國政府貸款、援助資金的項目E.部分用國有資金投資或者國家融資的項目涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于

23、利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項目，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)。AA.正確B.不正確評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序。AA.正確B.不正確招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。BA.正確B.不正確投標(biāo)人少于三個或者所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。AA.正確B.不正確侵權(quán)責(zé)任法規(guī)定，建筑物倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，適用（B）歸責(zé)原則。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.公平原則下列（D）不是侵權(quán)免責(zé)事由。A.無過錯B.不可抗力C.第三人過錯D.受損害人無過

24、錯共同危險行為適用侵權(quán)責(zé)任法規(guī)定的（A）歸責(zé)原則。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.公平原則高空拋物適用侵權(quán)責(zé)任法中的（D）原則。A.過錯推定原則B.無過錯原則C.過錯原則D.公平原則法律責(zé)任的構(gòu)成要件有（ABCD）。A.有損害事實B.存在違法行為C.損害事實與違法行為之間具有因果關(guān)系D.有過錯E.有過失侵權(quán)責(zé)任法中規(guī)定的規(guī)則原則有（ABCE）。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.平等原則E.公平原則因建設(shè)工程或工程設(shè)施倒塌致人損害的侵權(quán)訴訟，由施工單位與建設(shè)單位就其他責(zé)任人的原因致害承擔(dān)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確從建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落的物品造成他人損害，

25、難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的以外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償。AA.正確B.不正確因堆放物倒塌致害的侵權(quán)訴訟，由堆放人就自己沒有過錯承擔(dān)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確因挖掘地面、修繕安裝地下設(shè)施致害的侵權(quán)訴訟，由施工人就自己設(shè)置了明顯標(biāo)志和采取了安全措施的事實承擔(dān)舉證責(zé)任。AA.正確B.不正確下列（D）不是發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的下列（D）不是承包人行使法定單方解除權(quán)

26、的條件。A.未按約定支付工程價款的B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的C.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的D.非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程合同解除后（A）結(jié)算。A.應(yīng)當(dāng)按照約定B.應(yīng)當(dāng)參照約定C.不應(yīng)D.根據(jù)法律規(guī)定約定的違約金低于或者高于造成的損失的，當(dāng)事人（A）變更。A.可以B.應(yīng)當(dāng)C.不可D.根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人行使法定單方解除權(quán)的條件有（ABCDE）。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.非法轉(zhuǎn)包E.違法分包合同法規(guī)定的法定賠償范圍包括（ACE）。A.實際損失B.預(yù)算C.

27、預(yù)期利益D.預(yù)計損失E.防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以單方解除合同。AA.正確B.不正確當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，需在催告后的合理期限內(nèi)仍未履行的，才可解除合同。BA.正確B.不正確當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權(quán)人可以解除合同。AA.正確B.不正確建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款。AA.正確B.不正確施工合同糾紛（質(zhì)量、工程款、工期）的訴訟時效為（B）年。A.1.0B.2.0C.4.0D.20.0權(quán)利最長

28、保護(hù)期限為（D）年。A.2.0B.4.0C.10.0D.20.0訴訟時效起算時間點為從（A）起計算。A.權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日B.權(quán)利受到侵害之日C.權(quán)利人主張權(quán)利之日D.權(quán)利人行使權(quán)利之日工程結(jié)算款請求權(quán)的訴訟時效從（C）之日開始計算。A.結(jié)算B.提交結(jié)算文件C.應(yīng)付工程款D.發(fā)包人認(rèn)可訴訟時效期限為一年的情形有（ABCD）。A.身體受到傷害要求賠償?shù)腂.延付或拒付租金的C.出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的D.寄存財物被丟失或損毀的E.涉外合同承包人因以下（ABDE）事由，請求發(fā)包人支付工程價款的，不受訴訟時效的限制。A.承包人未就工程價款與發(fā)包人進(jìn)行結(jié)算的B.工程價款數(shù)額尚未確

29、定的C.發(fā)包人未收到竣工結(jié)算文件的D.發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算文件后，不及時審核或者答復(fù)的E.承包人有證據(jù)證實發(fā)包人故意拖延進(jìn)行結(jié)算的在任何訴訟程序中均可提出訴訟時效的抗辯。BA.正確B.不正確訴訟時效期限為兩年。BA.正確B.不正確訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的實體權(quán)利并不因此而消滅。AA.正確B.不正確訴訟時效期間經(jīng)過，權(quán)利人的勝訴權(quán)必要消滅。BA.正確B.不正確當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的（D）。A.根據(jù)法律規(guī)定處理B.按照約定處理C.不予支持D.應(yīng)予支持一方當(dāng)事人向?qū)Ψ疆?dāng)事人

30、提出民事權(quán)利的要求，對方未用語言或者文字明確表示意見，但其行為表明已接受的，可以認(rèn)定為默示。不作為的默示只有在法律有規(guī)定或者（A）的情況下，才可以視為意思表示。A.當(dāng)事人雙方有約定B.一方當(dāng)事人主張C.對方當(dāng)事人同意D.法律不禁止建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)（B）抵押權(quán)和其他債權(quán)。A.后于B.優(yōu)于C.根據(jù)法律規(guī)定確定D.按照雙方預(yù)定確定建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為（C），自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可結(jié)算”的適用條件為（ABC）。A.約定結(jié)算答復(fù)期限B.約定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”C.發(fā)包人在“結(jié)算答復(fù)期

31、間”沒有答復(fù)D.法律規(guī)定“逾期不答復(fù)視為認(rèn)可結(jié)算”E.承包人確定工程款數(shù)額發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程（B），也可以申請人民法院將該工程（E），就所得價款優(yōu)先受償A.變賣B.折價C.抵消D.提存E.拍賣當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。AA.正確B.不正確“逾期不結(jié)算視為認(rèn)可”可以不約定于合同中，而直接適用法律規(guī)定。BA.正確B.不正確建筑工程價款

32、包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。AA.正確B.不正確消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。AA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本的實施日期是（A）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后（28）天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天爭議評審小組作出的書面決定（B）對雙方具有約束力，雙方應(yīng)遵照執(zhí)行。A.自然

33、B.經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后C.任何情況下都D.必須經(jīng)法院判決才除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人要求承包人提供履約擔(dān)保的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人提供支付擔(dān)保。有關(guān)支付擔(dān)保說法正確的是（ABCD）。A.支付擔(dān)保可以采用銀行保函的形式B.支付擔(dān)?？梢圆捎脫?dān)保公司擔(dān)保的形式C.支付擔(dān)保具體的形式由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定D.合同可以不約定支付擔(dān)保。E.采用2013版施工合同示范文本簽訂合同必須約定支付擔(dān)保應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險的單位有（ABCDE）。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請的第三方D.承包人E.分包人99版施工合同示范文本的修訂原則之一是注重保護(hù)發(fā)包人權(quán)利的原則。BA.正確B

34、.不正確99版施工合同示范文本的修訂原則之一是與我國項目管理造價改革相協(xié)調(diào)的原則。AA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的違約雙倍賠償制度指建設(shè)單位拖欠工程款超過一定時間須向施工單位支付兩倍的拖欠工程款。BA.正確B.不正確因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)。AA.正確B.不正確下列關(guān)于法的效力高低的表述不正確的是(D)。A.法律的效力低于憲法，但高于其他的法B.行政法規(guī)的效力低于憲法和法律C.地方性法規(guī)的效力低于憲法、法律和行政法規(guī)D.行政規(guī)章的效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)關(guān)

35、于法的形式，下列表述不正確的是(B)。A.切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸B.廣義上的法律，泛指憲法調(diào)整的各類法的規(guī)范性文件C.狹義上的法律，僅指全國人大及其常委會制定的規(guī)范性文件D.自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于我國法的形式下列屬于行政法規(guī)的是（D）。A.合同法B.北京市招標(biāo)投標(biāo)條例C.建筑法D.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例下列屬于民法商法的是（B）。A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.勞動法某施工企業(yè)中標(biāo)省人民醫(yī)院門診樓工程項目，工程完成后審計機(jī)關(guān)對其進(jìn)行審計，作了審計結(jié)論。對此過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，下列說法中正確的是（ABDE）。A.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系

36、B.該施工企業(yè)與醫(yī)院之間法律地位平等C.審計機(jī)關(guān)與該醫(yī)院之間是民事法律關(guān)系D.審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間是行政法律關(guān)系E.審計機(jī)關(guān)與該施工企業(yè)之間法律地位不平等與工程建設(shè)相關(guān)的法規(guī)的表現(xiàn)形式多種多樣，以下屬于與工程建設(shè)相關(guān)法規(guī)的形式的有（ABC）。A.某省人大常委會通過的建筑市場管理條例B.建設(shè)部發(fā)布的注冊建造師管理辦法C.某省人民政府制定的招標(biāo)投標(biāo)管理辦法D.某市人民政府辦公室下發(fā)的關(guān)于外來工暫住規(guī)定的通知E.某省建設(shè)行政主管部門下發(fā)的加強(qiáng)安全管理的通知部門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同時頒布的，由雙方協(xié)商。BA.正確B.不正確同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機(jī)關(guān)裁決

37、。AA.正確B.不正確部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決。BA.正確B.不正確地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務(wù)院裁決。BA.正確B.不正確下列關(guān)于監(jiān)理的工作內(nèi)容，表述完整準(zhǔn)確的是（D）。A.四控制，兩管理，一協(xié)調(diào)B.三控制，三管理，一協(xié)調(diào)C.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，并履行安全管理工作D.三控制，兩管理，一協(xié)調(diào)，履行安全生產(chǎn)管理的法定職責(zé)工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（B）。A.合同約定B.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中

38、不正確的是（D）。A.組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實施細(xì)則B.根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員C.組織審查施工組織設(shè)計、(專項)施工方案D.進(jìn)行隱蔽工程驗收施工組織設(shè)計審查應(yīng)包括下列基本內(nèi)容，其中不正確的是（D）。A.編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定B.施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合施工合同要求C.安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.施工圖紙符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)服務(wù)是指工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，按照建設(shè)工程監(jiān)理合同約定，在建設(shè)工程（ABD）等階段提供的服務(wù)活動。A.勘察B.設(shè)計C.施工D.保修E.使用項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同時滿足下列條件（ABC）。A.施工單位在

39、施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)用索賠B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定C.索賠事件造成施工單位經(jīng)濟(jì)損失D.索賠費(fèi)用有施工單位注冊造價師簽章E.索賠事項屬于合同的承包范圍總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的注冊監(jiān)理工程師或具有工程類注冊執(zhí)業(yè)資格的人員。BA.正確B.不正確建設(shè)工程質(zhì)量管理條例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)

40、當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。AA.正確B.不正確建筑工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，對達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、(B)簽字后實施。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合（B）。A.合同約定B.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.設(shè)計要求D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)當(dāng)由（A）組織召開專家論證會。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.安全監(jiān)督部門工程監(jiān)理單

41、位未對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進(jìn)行審查的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（A）的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書。A.10萬元以上30萬元以下B.20萬元以上50萬元以下C.100萬元以上300萬元以下D.1萬元以上5萬元以下以下屬于專家論證項目的有(ABC)。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室內(nèi)抹灰E.砌磚工程工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照（ABCE）實施監(jiān)理。A.法律B.法規(guī)C.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)E.工程合同工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。BA.正確B

42、.不正確安全技術(shù)措施或者專項施工方案的編制應(yīng)遵循危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質(zhì)200987號）。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。AA.正確B.不正確工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。AA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述時間內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長工期的權(quán)利。BA.14.0

43、B.28.0C.56.0D.60.0下列不屬于2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是：(C)。A.承包人按第14.2款(竣工結(jié)算審核)約定接收竣工付款證書后，應(yīng)被視為已無權(quán)再提出在工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。B.承包人按第14.4款(最終結(jié)清)提交的最終結(jié)清申請單中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。提出索賠的期限自接受最終結(jié)清證書時終止。C.承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后14天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告；索賠報告應(yīng)詳細(xì)說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長的工期，并附必要的記錄和證明材料；D.索賠事件具有持續(xù)影響的，承包人應(yīng)按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明

44、持續(xù)影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和（或）工期延長天數(shù)；下列不符合2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定的是（D）。A.施工單位應(yīng)及時辦理簽證、索賠，否則在新文本下極容易被判“索賠權(quán)利過期作廢”。B.對施工單位來說，費(fèi)用索賠比工期索賠更加重要。C.建設(shè)單位及時審理索賠；及時提交反索賠的意向通知與反索賠報告。D.專業(yè)隊伍辦理簽證、索賠；實現(xiàn)資料（證據(jù)）專人管理；根據(jù)2013版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（C）。A.“索賠過期作廢制度”要求施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及時高效的處理索賠；實現(xiàn)項目管理的過程控制，動態(tài)管理B.承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理

45、人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；C.承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由；D.發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠的進(jìn)一步證明材料后的28天內(nèi)，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復(fù)的，則視為認(rèn)可承包人的索賠要求；2013版監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)施工單位費(fèi)用索賠應(yīng)同時滿足下列條件：（ABE）。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出費(fèi)用索賠。B.索賠事件是因非施工單位原因造成，且符合施工合同約定。C.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。D.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。E

46、.索賠事件造成施工單位直接經(jīng)濟(jì)損失。2013版監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)工程延期應(yīng)同時滿足下列條件：（ABC）。A.施工單位在施工合同約定的期限內(nèi)提出工程延期。B.因非施工單位原因造成施工進(jìn)度滯后。C.施工進(jìn)度滯后影響到施工合同約定的工期。D.索賠事件是客觀原因造成，且符合施工合同約定。E.索賠事件是施工單位原因造成，且符合施工合同約定。1999版施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。BA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。AA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到索賠報告或有關(guān)索賠的進(jìn)一步證明材料后的14天內(nèi)，由監(jiān)理人

47、向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的索賠處理結(jié)果。發(fā)包人逾期答復(fù)的，則視為認(rèn)可承包人的索賠要求。BA.正確B.不正確2013版施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)通過監(jiān)理人向承包人提出索賠意向通知書，發(fā)包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求賠付金額和（或）延長缺陷責(zé)任期的權(quán)利。AA.正確B.不正確根據(jù)2013版施工合同示范文本，下列說法不正確的是（C）。A.因發(fā)包人原因造成工程不合格的，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期由發(fā)包人承擔(dān)，并支付承包人合理的利潤。B.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并

48、支付承包人合理的利潤。C.因發(fā)包人違反合同約定造成暫停施工的，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)因其違約給承包人增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，無須支付承包人合理的利潤。D.2013版示范文本約定了需要支付承包人合理利潤的情形多達(dá)13種。以下不屬于施工機(jī)械臺班單價組成費(fèi)用的是（A）。A.防暑費(fèi)：B.大修理費(fèi)，經(jīng)常修理費(fèi)：C.安拆費(fèi)及場外運(yùn)費(fèi)D.機(jī)上人工費(fèi)機(jī)械因窩工而閑置時，機(jī)械設(shè)備臺班費(fèi)可按（C）計算。A.臺班費(fèi)或折舊費(fèi)B.臺班費(fèi)和折舊費(fèi)C.租賃費(fèi)或折舊費(fèi)D.租賃費(fèi)和折舊費(fèi)根據(jù)2013版施工合同示范文本，下列說法正確的是（B）。A.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，不能順延工期，由此

49、導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；B.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；C.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人負(fù)擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；D.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人

50、工資由承包人承擔(dān)；根據(jù)FIDIC合同條件的規(guī)定，不可抗力是指某種異常事件或情況，包括(ACDE)等。A.戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動B.工期拖延引起的賠償C.叛亂、恐怖主義、革命、暴動、軍事政變或篡奪政權(quán)，或內(nèi)戰(zhàn)D.承包商人員和承包商的其他雇員以外的人員的騷動、喧鬧、混亂、罷工或停工E.戰(zhàn)爭軍火、爆炸物資、電離輻射或放射性物質(zhì)引起的污染，但可能固承包商使用此類軍火引起的除外費(fèi)用索賠成立的條件如下（必須同時具備）：（ABCD）。A.與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出（費(fèi)用增加）。B.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的原因。C.造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，

51、按合同約定不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的風(fēng)險；D.承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。E.監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。根據(jù)2013版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)。AA.正確B.不正確根據(jù)2013版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：承包人施工設(shè)備的損壞由發(fā)包人承擔(dān)。BA.正確B.不正確根據(jù)2013版施工合同示范文本，不可

52、抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。AA.正確B.不正確根據(jù)2013版施工合同示范文本，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管、清理和修復(fù)工程的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。BA.正確B.不正確(A)是工程索賠計算時最常用的一種方法。這種方法的計算原則是，以承包商為某項索賠工作所支付的實際開支為根據(jù)，向業(yè)主要求費(fèi)用補(bǔ)償。A.實際費(fèi)用法B.總費(fèi)用法C.直接費(fèi)用法D.估算費(fèi)用法直接費(fèi)是指

53、直接用于工程的人工費(fèi)、材料設(shè)備費(fèi)和(B)。A.臨時設(shè)施工程費(fèi)B.施工機(jī)械使用費(fèi)C.現(xiàn)場管理費(fèi)D.業(yè)務(wù)費(fèi)當(dāng)施工現(xiàn)場出現(xiàn)氣候異常時，承包商一般可以向業(yè)主提出(B)。A.延長工期B.工期延長的費(fèi)用賠償C.既延長工期，又索賠費(fèi)用D.不能向業(yè)主提出索賠合同規(guī)定的索賠是指承包商所提出的索賠要求，在該工程項目的合同文件中有文字依據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠要求，并取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這些在合同文件中有文字規(guī)定的合同條款，被稱為（A）。A.明示條款B.默示條款C.直接條款D.間接條款關(guān)于施工索賠的特征，下列說法中不正確的是（ABCD）。A.與工程簽證是雙方法律行為的特征不同，工程索賠不是雙方協(xié)商一致的結(jié)果，而是單方主張權(quán)利的要求。B.與工程簽證涉及的利益已經(jīng)確定的特點相比，工程索賠涉及的利益尚待確定，是一種期待權(quán)益。C.工程簽證的內(nèi)容已經(jīng)確定，簽證可直接作為結(jié)算的依據(jù)；而工程索賠存在三種結(jié)果。D.對于工程簽證而言，工程簽證前的有關(guān)書面或口頭證據(jù)的取得與保管并不重要；而工程索賠是單方面提出的權(quán)利主張，必須依賴于證據(jù)予以證實，這些證據(jù)不僅包括實體證據(jù)還包括程序證據(jù)。E.索賠和簽證是同一概念。索賠報告的組成內(nèi)容包括（ABCD）。A.總論B.合同引證C.索賠費(fèi)用、工期的計算D.索賠證據(jù)E.監(jiān)理檔案就施工索賠的目的而言，施工索賠分為經(jīng)濟(jì)索賠和工