某商住樓施工合同

建筑工程施工合同發(fā)包方：湖南**置業(yè)有限公司（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。第一部分合同協(xié)議書一、工程立項批準文號：安發(fā)改字【2009】115號二、工程名稱：水岸春城項目（御園商住樓）。三、工程地點：湖南省**縣七一廣場邊。四、承包方式：包工包料。五、承包范圍及內容：按施工圖設計的全部土建工程和室內外裝修工程（詳見建筑施工圖）。六、合同工期：開工日期：二00九年八月二十五號，竣工日期：二0一0年四月三十號合同工期總日歷天數(shù)249天。七、工程質量：優(yōu)良八、計算方式：以建筑面積計算，按每平方元。九、工程造價：金額（大寫）：_____________________元（人民幣）￥：__________元。十、付款方式：按第二部分合同內容第五條執(zhí)行。第二部分合同內容第一條：雙方事項約定1、本合同簽訂后，乙方將在七個工作日內向甲方繳納工程承包總造價10%作為工程履約擔保金，計人民幣(￥:)。如果乙方未能及時將履約擔保金打進甲方銀行帳號，則視為履約，甲方有權單方終止合同。履約擔保金在工程竣工驗收合格后一周內一次性無息退還。2、甲方應按時支付乙方工程進度款，如果甲方不能按時支付，乙方有權停工，甲方應支付乙方停工期的經濟損失費每日壹仟元并承擔違約責任。如因乙方原因引起停工達3天以上，則乙方向甲方支付停工損失費按停工日起每日支付壹仟元。3、乙方向甲方繳納完履約擔保金日起二個月內，甲方必須具備開工條件，否則無條件退還乙方工程履約擔保金并從交款日起按銀行同期利率支付違約金利息，合同繼續(xù)履行。4、工程竣工決算審核后三個月內，甲方如不能按時支付應付工程款，則按銀行同期貸款利率向乙方支付利息，如果六個月內不能支付應付工程款，甲方則將商品房按市場銷售同期房價的8.5折抵押給乙方。第二條：工程期限一、工程總工期：工期定為249天，自甲方通知確定可以開工之日起至竣工驗收并達規(guī)定的質量要求且竣工備案手續(xù)完備之日止。二、甲方或監(jiān)理通知乙方進場施工后三天內乙方必須進場開工。三、如遇下列情況，經監(jiān)理及甲方代表簽證后，工期相應順延：1、按施工準備規(guī)定，施工場地的水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；2、在施工中如因停電、停水十二小時以上或間歇性停水、停電三天以上（每次連續(xù)四小時以上），影響正常施工；3、因甲方責任原因未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工；4、因施工方案變更而增加工程量的，由乙方提出要求，經甲方同意后可順延工期；5、人力不可抗拒因素而延誤工期（雨天不作工期順延考慮）。第三條：工程質量及施工要求1、本工程質量要求：工程質量等級必須達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。2、本工程由**縣質檢站和郴州市五嶺建設工程監(jiān)理有限公司進行質量監(jiān)督。3、監(jiān)理公司委派監(jiān)理代表：姓名，職稱。4、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受監(jiān)理及甲方代表的監(jiān)督。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方應承擔相應的責任，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。5、工程竣工后保修期按國家建設部有關規(guī)定執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的，統(tǒng)一按兩年保修期執(zhí)行。6、乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：①、必須在甲方劃定范圍內堆放建材、器具及雜物；②、由乙方采購的主要材料、設備、構配件、成品及半成品必須按有關規(guī)定提供質量合格證及生產許可證，經檢驗合格后乙方方可用于工程，砼、砂漿等按規(guī)定計量配比。③、監(jiān)理及甲方代表接到隱蔽工程檢查通知單后壹個工作日內進行檢查，經驗收合格后方可進入下一道工序。④、乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時報告監(jiān)理、甲方代表和相關部門。一般質量事故的處理結果應送發(fā)甲方，重大質量事故的處理方案，應經監(jiān)理、甲方、設計單位共同研究并簽證后實施，并報當?shù)亟ㄔO主管部門備案。⑤、乙方在施工中應做好安全防護工作，應配有專職安全員，施工中發(fā)生的一切安全事故均由乙方負責，由此產生的一切費用均乙方自行承擔。⑥、乙方應配合甲方進行附屬工程的施工，對本合同外的附屬、配套工程，乙方應積極配合施工，不得以任何理由阻工，費用雙方協(xié)商后另行結算。⑦、乙方要服從甲方、監(jiān)理單位和質檢單位的監(jiān)督管理，不服從監(jiān)督管理的每次罰款1000元。⑧、已竣工工程在未交付甲方之前，乙方負責做好已完工工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復（對甲方提前啟用部分，視同甲方已驗收合格）。⑨、工程竣工后，乙方按有關規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日開始計算。保修期間，乙方在接到甲方的修理通知之日起二天內派人來修理，否則甲方可委托其它單位或人員修理，由此產生的費用，甲方有權在保修金內扣除，不足部分由承包方補交。⑩、甲方在施工過程中出現(xiàn)偷工減料、質量不符合設計標準、施工不規(guī)范等情況，監(jiān)理及甲方有權責令其返工、停工，情節(jié)嚴重的，可責令其退場，由此造成的一切損失有乙方承擔，并將追究現(xiàn)行法律及行業(yè)規(guī)范所規(guī)定的相關責任和處罰。7、工程完工后，乙方應清除所有建筑垃圾，并將基礎工程挖出的多余土方外運清理后方可竣工驗收。第四條：材料設備供應1、乙方應按設計及規(guī)范要求采購工程需要的材料設備，經監(jiān)理及甲方代表驗收符合要求后方可使用；對監(jiān)理及甲方代表拒絕驗收的與設計和規(guī)范要求不符的產品，乙方必須運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產品，由此發(fā)生的費用乙方自行承擔，工期不予順延。2、鋁合金門窗及電線必須采購甲方指定的產品（型號）。第五條：工程款支付一、合同金額：人民幣：（￥：），最終以竣工決算為準。二、工程支付約定1、工程至正負零后支付實際工程量的60%。2、每層樓面澆搗完畢后支付實際工程量的60%。3、主體中間結構驗收合格后累計支付至實際工程量的80%。4、建筑裝修工程，按月進度計算，累計支付實際完成工程量的80%。5、竣工驗收合格工程決算審核后三個月內按總造價的95%。6、余款5%作為工程質量保修金，保修期結束后一次性退還。第六條：甲、乙雙方的權利和義務一、甲方的權利和義務。1、做好開工前場地“三通一平”工作。2、開工前七天內向乙方提供完整的建筑安裝施工圖五套。3、提交建筑施工許可證。4、提供水準點及坐標控制點，以書面形式交給乙方，并現(xiàn)場交驗，以及技術交底資料。5、組織有關單位進行圖紙會審和設計交底及竣工驗收。6、協(xié)助處理施工現(xiàn)場地周圍地下管道和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。二、乙方的權利和義務：1、在本項目施工報建過程中，乙方應及時負責向甲方提交本項目在相關部門辦理報建手續(xù)時所需乙方的各種符合條件的資質證件、批件及其他相關資料。2、嚴格按照施工圖紙、國家現(xiàn)行有關規(guī)定精心施工，按合同約定時間和要求，搞好文明施工、安全生產，確保工程質量。3、開工前一周內提交施工組織設計、專項施工方案、工程進度計劃、進場施工機械設備及施工機具規(guī)格型號數(shù)量明細表。4、進度款撥付前14天提交工程形象進度報表和進度款支付申報明細表。5、遵守政府有關部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并承擔由此發(fā)生的費用。6、做好施工現(xiàn)場地周圍地下管道和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。如造成損壞，由承包人承擔全部責任和恢復所需費用。7、保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到安全文明施工標準的要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失。8、竣工驗收前應提供有關部門審核通過的竣工圖紙、工程施工技術資料4套，并協(xié)助甲方辦理好工程備案手續(xù)。9、負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理使用和維護工作。10、組織施工人員和材料、施工機械進場，嚴格把好建筑材料關。11、乙方必須教育員工，遵紀守法，自覺搞好計劃生育工作，如發(fā)生一切治安事件，由乙方自行解決。12、乙方委派項目經理：姓名：，職稱：，施工員：姓名：，職稱：，安全員：姓名：，職稱：。13、承包人應按《郴州市建設領域民工工資支付保障金制度實施辦法》規(guī)定建立農民工工資保障金，并在辦理報建手續(xù)時，提供相關憑證。14、發(fā)包人支付承包人工程進度款時，承包人應首先確保按時足額發(fā)放民工工資。第七條：項目經理的職責1、項目經理是由乙方法定代表授權的，派駐施工場地的乙方的總負責人，代表乙方負責工程施工的組織和實施，乙方項目經理由負責擔任。2、項目經理確定后，不能隨意更換，如發(fā)現(xiàn)乙方私自更換項目經理，罰款5000元。3、甲方可以和乙方協(xié)商，建議調換其認為不稱職的項目經理。第八條：違約責任1、本工程承包方不得轉包，一經發(fā)現(xiàn)確認，發(fā)包方將處罰承包方人民幣貳十萬元，并追究由此產生的所有責任。2、雙方約定主體工程或竣工日期（以竣工備案日期為準）每延誤或提前一天，給承包人處罰或者獎勵人民幣壹仟元，但處罰或獎勵總額不超過合同造價的百分之二。3、竣工工程質量等級未達到合同約定標準，則甲方按工程總造價的百分之二對承包人進行處罰。4、合同簽訂后，承包人未能按合同約定時間延遲7天進場施工，或施工中途非因不可抗力原因連續(xù)停工3天以上，視為承包人違約終止合同。5、因承包人未能按時足額發(fā)放民工工資而引發(fā)民工上訪、鬧事、停工給發(fā)包人聲譽或經濟造成損害的，每發(fā)生一次，按履約擔保金金額的20%對發(fā)包人進行賠償；如因甲方未按合同約定支付乙方的工程款引起以上情況的則由甲方承擔該損失。6、施工期間，有發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場人員未戴安全帽、赤膊、穿拖鞋或其他相關規(guī)定不允許的情況。普通民工罰款10元/次，項目部管理人員50元/次，項目經理100元/次。7、如甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或請求有關主管部門調解，雙方如不愿調解或調解不成，可向有關轄區(qū)的人民法院提起訴訟。第九條：附則1、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改，經雙方協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，并作為本合同的補充合同。2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清全部工程款項后自行失效。3、本合同壹式肆份，甲方貳份，乙方一份，另一份報建設主管部門備案，均具同等法律效力。發(fā)包人：（公章）：承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：電話：