LED顯示屏制作安裝施工承包合同

/LED顯示屏制作、安裝工程施工合同發(fā)包方：承攬方：工程名稱：簽訂時間：LED顯示屏制作、安裝工程施工承攬合同甲方：乙方：本合同是依據(jù)《中華人民共和國合同法》及行業(yè)規(guī)范等相關(guān)法律制定。為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同，并依照履行。甲方系依法成立的有限責任公司，能夠獨立擔當民事責任。乙方系依法成立的有限公司，能夠獨立擔當民事責任，并具備相對應(yīng)業(yè)務(wù)施工資質(zhì)。第一條工程項目一、工程名稱：二、工程地點：三、承攬范圍和內(nèi)容：1）承包方式：采納包工包料、包平安、質(zhì)量、工期、工具、設(shè)備、稅金等一攬子全包方式進行承包。2）承包范圍：本工程的LED顯示屏制作、安裝工程。四、工程造價：1、本合同采納固定總價一攬子全包工程。2、工程固定總價：LED顯示屏制作、安裝固定含稅總價元，配置見附件。其次條施工打算一、發(fā)包方：1、乙方經(jīng)現(xiàn)場查看認為本合同約定的施工項目已具備且滿意進場施工所需全部條件。2、按合同規(guī)定剛好付款。二、承攬方：1、按施工支配組織人員施工。2、按國家行業(yè)《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2013）等現(xiàn)行規(guī)范和標準及有關(guān)圖紙資料組織施工，按期保質(zhì)保量完成承攬范圍內(nèi)的全部工程。3、承攬人參與施工的人員、工種應(yīng)持證上崗。4、甲方按約定按時付款，乙方保證不拖欠農(nóng)夫工工資，否則甲方有權(quán)對乙方處以所拖欠金額雙倍罰款。第三條工程期限從至，共計個日歷天。如遇不行抗力，工期順延。第四條平安施工1、應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，承攬方應(yīng)嚴格平安防護，并擔當由于其管理不善而造成的人員及財產(chǎn)損失。2、在本工程驗收合格的交工日以前，施工現(xiàn)場上一切的平安責任，均由承攬負責，發(fā)包方不擔當任何責任。3、在本工程施工過程中出現(xiàn)的平安事故和承攬方施工人員的人身平安事故引發(fā)的費用和責任全部由承攬方擔當。4、已竣工工程在未正式交付給發(fā)包方之前，承攬方應(yīng)負責工程成品愛護工作。5、承攬方負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。第五條工程質(zhì)量本工程質(zhì)量標準為合格。2、乙方在施工中應(yīng)本著“質(zhì)量第一”的原則進行施工，在施工時不得粗制濫造及偷工減料，應(yīng)必需嚴格依據(jù)設(shè)計圖、施工規(guī)范、技術(shù)交底及設(shè)計變更進行施工，確保承包范圍內(nèi)的分項工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行驗收標準的優(yōu)良標準，凡不符合國家規(guī)范和甲方要求，甲方有權(quán)令其返工，返工全部工料費用由乙方負責，返工后仍達不到要求或者不能按甲方要求剛好返工，甲方有權(quán)指令相關(guān)班組幫助其返工，返工所發(fā)生的費用由乙方擔當，并對乙方罰款。3、監(jiān)理及甲方現(xiàn)場人員在施工過程檢查中或驗收時提出的整改看法，乙方必需照章執(zhí)行，對拒不執(zhí)行整改看法的，甲方進行罰款。4、質(zhì)量檢查評定以甲方、監(jiān)理、乙方三家進行驗收的為準，其結(jié)果作為支付工程款的依據(jù)。5、乙方所進場材料必需證件齊全，經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理和甲方技術(shù)人員或現(xiàn)場施工員驗收方可運用，如進場材料不同設(shè)計圖紙相符，甲方將進行罰款，情節(jié)嚴峻將終止合同。6、交付前成品愛護由乙方負責，如出現(xiàn)問題由乙方修復(fù)，費用由責任方支付。第六條工程價款的支付和結(jié)算1、本工程無預(yù)付款2、待本工程綜合驗收合格完成三個月內(nèi)付清全部款項。3、質(zhì)保期為2年。4、因乙方緣由進度或質(zhì)量不能滿意甲方和相關(guān)規(guī)范要求，甲方有權(quán)認為乙方無實力履行本合同，并要求乙方退場或乙方主動退場的，甲方將按已完成工程量金額的60%辦理結(jié)算。第七條合同解除合同履行過程中，甲方發(fā)覺乙方不按期履約、質(zhì)量不合格、施工不遵守規(guī)章制度等不誠信行為，甲方有權(quán)解除合同。甲乙雙方均不得實行賄賂或變相賄賂的方式謀取合同利益，否則應(yīng)當擔當違約責任并雙倍賠償對方一切經(jīng)濟損失。第八條合同終止或解除合同履行過程中，甲方發(fā)覺乙方不按期履行、質(zhì)量不合格、施工不遵守規(guī)章制度等不誠信行為，甲方有權(quán)終止或解除合同并要求乙方擔當相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責任。第九條違約責任：合同簽訂后即對雙方均具有約束力，雙方必需誠信履行不得反悔，否則違反任何一條任何一款即為違約，違約方向守約方支付合同總價款20﹪違約金，并擔當對方各項干脆、間接損失。乙方應(yīng)按約定進度確保平安和質(zhì)量完成工程，若工期延誤超過關(guān)鍵線路上任一節(jié)點工期一個星期，則甲方視為乙方無力完成該工程，乙方應(yīng)無條件退出并撤回乙方在甲方工地的設(shè)施、設(shè)備，若七日未撤出，甲方視為乙方放棄該物品全部權(quán)，甲方自主幫助清除并有權(quán)要求乙方繳納清除費用。甲方另行支配其他方接著完成該工程，乙方無異議并擔當全部責任。乙方不能按期交付本工程時。其已經(jīng)完成的工程均只計取人工費、材料費、機械費和稅金。并擔當由此給甲方造成的全部損失的違約責任。第十條合同爭議處理合同履行過程中因合同條款理解等發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當先行協(xié)商解決，但不得為此而停止施工，協(xié)商不一樣任何一方均有權(quán)訴至方城縣人民法院裁決處理。第十一條附則一、本合同正本一式叁份，發(fā)包方和承攬方雙方各執(zhí)一份；發(fā)包方貳份，承攬方壹份。具有相同法律效力。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。三、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一樣后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法