環(huán)保工程承攬合同樣本

環(huán)保工程承攬合同樣本合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于委托方欲對其所屬的環(huán)保工程進行承攬，并有意選擇承包方作為承攬方，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：____________________環(huán)保工程1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預算：____________________二、承攬范圍及要求2.1承包方應按照委托方的要求，完成本合同約定的環(huán)保工程的設計、施工、設備供應、安裝、調(diào)試、驗收等工作。2.2承包方應保證其所提供的設備及施工質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求。2.3承包方應按照約定的工期完成工程，不得延誤。2.4承包方應承擔工程期間的一切安全責任，確保工程安全無事故。2.5承包方應提供完整的工程資料，包括設計文件、施工圖紙、驗收報告等。三、合同價格及支付方式3.1雙方本著公平、公正、合理的原則，協(xié)商確定合同價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。（1）合同簽訂后五個工作日內(nèi)，委托方支付合同價款的30%作為預付款；（2）工程驗收合格后，委托方支付合同價款的60%；（3）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題的情況下，予以支付。3.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。四、工期及質(zhì)保期4.1雙方約定本工程的工期為____個月，自工程開工之日起計算。4.2工程驗收合格后，質(zhì)保期為____年。4.3承包方應在質(zhì)保期內(nèi)對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責維修、更換，不得收取額外費用。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為本合同價款的____%。5.2承包方如未按照約定工期完成工程，應按逾期天數(shù)向委托方支付逾期違約金，逾期違約金為合同價款的____‰。5.3如因承包方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，承包方應負責返工、維修，并承擔因此產(chǎn)生的費用。如委托方因此遭受損失，承包方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.設備供應清單4.工程預算明細5.工程驗收標準6.質(zhì)量保證金支付憑證7.違約金支付憑證8.訴訟管轄法院證明文件二、違約行為及認定：1.未按照約定工期完成工程：指承包方未按照合同約定的時間節(jié)點完成工程，屬于違約行為。2.工程質(zhì)量不合格：指工程驗收不合格，不符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求，屬于違約行為。3.未提供完整的工程資料：指承包方未按照合同約定提供完整的工程資料，屬于違約行為。4.未按照約定支付合同價款：指委托方未按照合同約定的支付方式、時間和金額支付合同價款，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.環(huán)保工程：指對環(huán)境進行治理、保護和改善的工程。2.承攬：指承包方按照委托方的要求，完成工程的設計、施工、設備供應、安裝、調(diào)試、驗收等工作。3.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，承包方對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責維修、更換的期限。4.違約金：指一方違約時，向守約方支付的賠償金。5.訴訟管轄法院：指雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，有管轄權(quán)的人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法為雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時追加合同價款。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法為承包方及時整改，直至符合驗收標準。3.支付糾紛：解決辦法為雙方核對支付金額和支付時間，確保按時足額支付。4.合同爭議：解決辦法為雙方友好協(xié)商，無法解