2022建設(shè)工程合同管理模擬試卷(二)

精品文檔-下載后可編輯建設(shè)工程合同管理模擬試卷(二)2022建設(shè)工程合同管理模擬試卷(二)

一、單項選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指（）。[1分]

A物

B智力成果

C行為

D財

2.對處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是（）。[1分]

A人民法院的判決

B仲裁機構(gòu)的裁決

C經(jīng)過公證的還款協(xié)議

D經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議

3.施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求（）賠償。[1分]

A施工企業(yè)

B施工企業(yè)的法定代表人

C施工企業(yè)的項目經(jīng)理

D具體的施工人員

4.保證合同的當(dāng)事人是指（）。[1分]

A合同當(dāng)事人

B債權(quán)人和債務(wù)人

C保證人和債權(quán)人

D保證人和債務(wù)人

5.下列財產(chǎn)中，（）可作為抵押物進(jìn)行抵押。[1分]

A抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B抵押人依法承包的荒山土地使用權(quán)

C抵押人依法被監(jiān)管的財產(chǎn)

D學(xué)校、醫(yī)院等教育、醫(yī)療設(shè)施

6.施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切險。[1分]

A發(fā)包人

B承包人

C監(jiān)理人

D項目經(jīng)理

7.某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定（）。[1分]

A尚無合同關(guān)系

B合同沒有成立

C合同已經(jīng)成立

D由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任

8.根據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定，下列（）情形的要約可以撤銷。[1分]

A主要約已經(jīng)到達(dá)受要約人

B要約人確定了承諾期限

C要約人明示要約不可撤銷

D受要約人有理由認(rèn)為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準(zhǔn)備工作

9.如果法律和當(dāng)事人雙方對合同的形式、程序均沒有特殊要求時，（）日合同成立。[1分]

A要約生效

B承諾生效

C雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章

D附生效期限的合同期限界至

10.一個買賣合同按照市場行情約定價格，2022年2月1日訂立合同時約定價格為每千克200元，合同規(guī)定2022年4月1日交貨，但賣方延遲1個月，2022年5月1日才交貨，2022年4月1日時的市場價格為每千克210元，2022年5月1日時的市場價格為每千克220元，逾期交貨1個月的違約金為每千克10元，買方應(yīng)按照每千克（）元向賣方付款。[1分]

A220

B210

C200

D190

11.可撤銷的建設(shè)工程施工合同，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)請求（）撤銷。[1分]

A建設(shè)行政主管部門

B設(shè)計單位

C監(jiān)理單位

D人民法院

12.某A地的房地產(chǎn)公司計劃在B地建設(shè)一幢建筑物，請來C地的施工隊伍進(jìn)行施工。雙方在A地簽訂施工合同，但是在訂立施工合同時，當(dāng)事人在合同中對施工報酬沒有做出明確約定。合同生效后，雙方通過協(xié)商也未達(dá)成一致，則應(yīng)按照（）的市場價格履行。[1分]

A訂立合同時A地

B訂立合同時B地

C訂立合同時C地

D履行合同時B地

13.施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營情況嚴(yán)重惡化，拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包人行使（）。[1分]

A同時履行抗辯權(quán)

B代位權(quán)

C撤銷權(quán)

D不安抗辯權(quán)

14.如果合同當(dāng)事人對施工合同一方提出的變更部分條款要求發(fā)生爭議，應(yīng)由（）確認(rèn)該部分條款是否可以變更。[1分]

A建設(shè)行政管理部門

B監(jiān)理單位

C人民法院

D設(shè)計院

15.在仲裁中，申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以（）。[1分]

A視為撤回仲裁申請

B視為無仲裁協(xié)議

C缺席裁決

D移交人民法院判決

16.當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)自收到裁決書之日起（）內(nèi)提出。[1分]

A1個月

B3個月

C6個月

D12個月

17.一個施工合同的當(dāng)事人在合同中未選擇協(xié)議管轄，施工合同發(fā)生糾紛后。施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向（）人民法院提出訴訟申請。[1分]

A施工企業(yè)所在地

B工程所在地

C合同簽訂地

D建設(shè)單位所在地

18.按照國家有關(guān)規(guī)定，施工單項合同的估算價在（）萬元人民幣以上，必須進(jìn)行招標(biāo)。[1分]

A10

B50

C100

D200

19.下列關(guān)于招標(biāo)代理機構(gòu)的說法不正確的是（）。[1分]

A招標(biāo)代理機構(gòu)必須取得建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)認(rèn)定

B招標(biāo)代理機構(gòu)必須隸屬于建委等行政機關(guān)

C招標(biāo)代理機構(gòu)必須有能夠編制招標(biāo)文件的能力

D招標(biāo)代理機構(gòu)必須有作為評標(biāo)委員會成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟“專家?guī)臁?/p>

20.按照招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定，開標(biāo)后允許（）。[1分]

A投標(biāo)人更改投標(biāo)書的內(nèi)容和報價

B投標(biāo)人再增加優(yōu)惠條件

C評標(biāo)委員會對投標(biāo)書中的錯誤加以修正

D招標(biāo)人更改招標(biāo)文件中說明的評標(biāo)、定標(biāo)方法

21.工程設(shè)計招標(biāo)的評標(biāo)原則是主要考慮（）。[1分]

A設(shè)計取費高低

B設(shè)計單位的資歷

C設(shè)計方案的優(yōu)劣

D設(shè)計任務(wù)完成的進(jìn)度

22.下列不屬于大型工業(yè)項目施工招標(biāo)資格預(yù)審的主要內(nèi)容的是（）。[1分]

A企業(yè)的財務(wù)報表

B企業(yè)的人員報表

C施工組織設(shè)計是否全面

D近5年完成的同類工程項目調(diào)查

23.監(jiān)理合同示范文本的標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)定，當(dāng)發(fā)生（）情況時，監(jiān)理人有權(quán)向委托人發(fā)出終止合同的通知。[1分]

A執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)的時間超過合同內(nèi)約定的時間

B委托人未批準(zhǔn)監(jiān)理單位調(diào)換總監(jiān)理工程師的要求

C委托人未按監(jiān)理人提交的支付清單中要求的附加監(jiān)理酬金付款

D由于委托人資金的原因?qū)е卤槐O(jiān)理的施工暫停6個月

24.監(jiān)理合同中未明確規(guī)定委托人為監(jiān)理機構(gòu)提供車輛。開展監(jiān)理工作時，監(jiān)理單位使用自備車輛，則在執(zhí)行監(jiān)理工作期間的車輛使用費屬于（）承擔(dān)。[1分]

A附加工作費用，由委托人

B額外工作費用，由委托人

C正常工作，由監(jiān)理單位

D工程成本，由承包方

25.委托監(jiān)理合同中不屬于監(jiān)理人義務(wù)的內(nèi)容是（）。[1分]

A負(fù)責(zé)施工合同的協(xié)調(diào)管理

B負(fù)責(zé)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)

C認(rèn)真勤奮地工作

D不得泄露申明的秘密

26.因承包人的違反合同行為導(dǎo)致工程竣工時間的延長，監(jiān)理單位（）。[1分]

A不承擔(dān)責(zé)任

B監(jiān)理單位承擔(dān)全部責(zé)任

C監(jiān)理單位承擔(dān)監(jiān)督不力的責(zé)任

D監(jiān)理單位承擔(dān)連帶責(zé)任

27.在設(shè)計合同中，判定設(shè)計人是否按時完成任務(wù)，計算設(shè)計期限的開始時間是（）日。[1分]

A設(shè)計人收到定金

B合同簽訂

C設(shè)計人員勘查現(xiàn)場

D場址選擇

28.設(shè)計人的設(shè)計工作進(jìn)展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)（）。[1分]

A沒收全部定金補償損失

B要求發(fā)包人支付雙倍的定金

C要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失

D要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的50%

29.施工期間施工承包人從節(jié)約工程投資的角度，向監(jiān)理工程師提出變更部分工程設(shè)汁的建議。發(fā)包人接受建議后，由于設(shè)計人當(dāng)時因人力資源的限制不能在要求的時問內(nèi)完成變更任務(wù)，與設(shè)計人協(xié)商并經(jīng)設(shè)計人同意將此部分工作委托其他設(shè)計單位完成。變更圖紙經(jīng)過監(jiān)理工程師審核后用于施工，但施工中發(fā)現(xiàn)修改的設(shè)計存在重大缺陷。就設(shè)計合同而言，應(yīng)由（）承擔(dān)責(zé)任。[1分]

A修改單位

B設(shè)計人

C施工承包人

D監(jiān)理工程師

30.招標(biāo)確定中標(biāo)人后，施工合同協(xié)議書內(nèi)注明的合同價款應(yīng)為（）。[1分]

A評標(biāo)委員會算出的評標(biāo)價

B招標(biāo)人編制的標(biāo)底價

C中標(biāo)人的投標(biāo)價

D施工圖預(yù)算價

31.建設(shè)單位在（）合同中承擔(dān)了項目的全部風(fēng)險。[1分]

A單價

B總價可調(diào)

C總價不可調(diào)

D成本加酬金合同；

32.圖紙會審和設(shè)計交底應(yīng)由（）組織。[1分]

A發(fā)包人

B承包人

C監(jiān)理人

D設(shè)計人

33.如果承包人要求延期開工，應(yīng)當(dāng)由（）批準(zhǔn)。[1分]

A發(fā)包人

B工程師

C承包人代表

D建設(shè)行政主管部門

34.如果在建設(shè)工程施工合同履行過程中承包人提出了分包要求，則（）。[1分]

A只需經(jīng)過發(fā)包人的同意即可

B只需經(jīng)過工程師的同意即可

C需經(jīng)過發(fā)包人的同意，同時也應(yīng)提請工程師同意

D任選發(fā)包人和工程師同意都行

35.發(fā)包人按照合同約定采購的門窗，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現(xiàn)場交貨清點，單方與供貨人檢驗接收后，口頭指示承包人的倉庫保管員負(fù)責(zé)保管。施工使用時發(fā)現(xiàn)部分門窗損壞，則應(yīng)由（）。[1分]

A發(fā)包人承擔(dān)損失責(zé)任

B保管員負(fù)責(zé)賠償損失

C承包人負(fù)責(zé)賠償損失

D發(fā)包人和承包人各承擔(dān)損失的50%

36.施工過程中，對于發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備使用前需進(jìn)行檢驗或試驗的，由（）。[1分]

A發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗，費用由發(fā)包人負(fù)責(zé)

B發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗，費用由承包人負(fù)責(zé)

C承包人負(fù)責(zé)檢驗，費用由發(fā)包人負(fù)責(zé)

D承包人負(fù)責(zé)檢驗，費用由承包人負(fù)責(zé)

37.在建設(shè)工程施工合同中使用專利技術(shù)及特殊工藝施工的處理是（）。[1分]

A如果發(fā)包人要求承包人使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應(yīng)負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報手續(xù)，承擔(dān)申報、試驗、使用等費用

B如果發(fā)包人要求承包人使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應(yīng)負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報手續(xù)，承包人承擔(dān)申報、試驗、使用等費用

C若承包人提出使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應(yīng)首先取得工程師的認(rèn)可，然后由發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)有關(guān)費用

D若承包人提出使用專利技術(shù)或特殊工藝施工，應(yīng)首先取得工程師認(rèn)可，然后由承包人負(fù)責(zé)辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)有關(guān)費用

38.下列有關(guān)暫停施工說法不正確的是（）。[1分]

A承包人應(yīng)按工程師要求停止施工

B承包人實施工程師處理意見后，可以自行復(fù)工

C工程師未能在規(guī)定時問內(nèi)作出答復(fù)，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任

D工程師發(fā)現(xiàn)施工可能危及人身安全，應(yīng)停止施工

39.設(shè)備安裝工程具備聯(lián)動無負(fù)荷試車條件的，應(yīng)由（）組織試車。[1分]

A發(fā)包人

B設(shè)計單位

C承包人

D設(shè)備供應(yīng)單位

40.某工程的施工任務(wù)于2022年7月1日全部結(jié)束，承包人于2022年7月15日向發(fā)包人申請竣工驗收，發(fā)包人于2022年7月20日組織驗收，驗收過程中提出修改意見，要求承包人修改，承包人修改后，于2022年8月15日再次提請發(fā)包人驗收，發(fā)包人于8月20日再次組織驗收并順利通過，各方在竣工驗收報告上簽字，并送交發(fā)包人手中。則該工程的實際竣工日期應(yīng)為（）。[1分]

A2022年7月1日

B2022年7月15日

C2022年8月15日

D2022年8月20日

41.下列關(guān)于竣工結(jié)算程序說法正確的是（）。[1分]

A工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天，承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整的結(jié)算資料

B發(fā)包人自收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后14天內(nèi)進(jìn)行核實，給予確認(rèn)或提出修改意見

C承包人收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣-I-_32程交付發(fā)包人。施工合同即告終止

D承包人收到竣工結(jié)算價款后28天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人，施工合同即告終止

42.按水泥采購合同現(xiàn)場交貨時，實際供貨數(shù)量少于合同內(nèi)約定的訂購數(shù)量，但差額在合理尾差范圍內(nèi)，則采購方應(yīng)當(dāng)（）。[1分]

A按訂購數(shù)量及時支付貨款

B按實際交貨數(shù)量及時支付貨款

C待供貨方補齊缺少的數(shù)量后再支付

D按訂購數(shù)量支付，供貨方收到貨款后補足數(shù)量

43.訂購80m3木材的合同，在合同約定的時間交付了60m3木材。供貨方組織貨源再次發(fā)貨前向采購方發(fā)出了繼續(xù)發(fā)貨通知，但在合同約定期限內(nèi)采購方對此發(fā)貨通知未給予任何答復(fù)，則對這20m3木材而言，（）。[1分]

A供貨方不應(yīng)再繼續(xù)發(fā)運

B供貨方發(fā)運后，采購方有權(quán)拒收

C供貨方發(fā)運后，采購方應(yīng)接收并及時支付合同約定的貨款

D供貨方發(fā)運后，采購方應(yīng)接收并及時支付扣除違約金后的貨款

44.FIDIC施工合同條件內(nèi)所稱的“合同工期”是指（）。[1分]

A完成合同內(nèi)注明的全部工程的時間

B完成合同內(nèi)外全部工程的時間

C招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定完成工程的時間，加上經(jīng)過批準(zhǔn)順延的工期

D中標(biāo)通知書內(nèi)注明的完成全部工程的時間，加上經(jīng)過批準(zhǔn)順延的工期

45.FIDIC施工合同條件規(guī)定，（）表示承包商在合同內(nèi)享有的索賠權(quán)利自行終止。[1分]

A提交竣工報告

B工程接收證書簽發(fā)

C“結(jié)清單”生效

D頒發(fā)履約證書

46.FIDIC施工合同條件規(guī)定，指定分包商行為給業(yè)主造成損失，由此事件（）。[1分]

A承包商承擔(dān)部分責(zé)任

B業(yè)主可瓔求承包商承擔(dān)全部責(zé)任

C如果承包商沒有向指定分包商發(fā)布錯誤指示，承包商不承擔(dān)責(zé)任

D府由指定分包商承擔(dān)全部責(zé)任

47.FIDIC施工合同條件中設(shè)立的合同爭端裁決委員會，是由（）的人員組成。[1分]

A仲裁委員會指定

B政府管理機構(gòu)指定

C業(yè)主與承包商協(xié)商選定

D行業(yè)協(xié)會指定

48.按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，若承包商未能在工程師規(guī)定的時間內(nèi)修復(fù)缺陷工程部位，業(yè)主雇用其他人完成后，這筆費用（）。[1分]

A由業(yè)主支付

B由業(yè)主與承包商共同支付

C從承包商預(yù)交的定金中扣除

D從承包商的保留金內(nèi)扣除

49.施工合同約定，風(fēng)力超過8級以上的停工應(yīng)給予工期順延。某承包人在5月份一水塔高空作業(yè)的施工中遇7級風(fēng)，按照安全施工管理規(guī)定的要求，停工5天，為此提出工期索賠的要求。其理由是當(dāng)?shù)囟嗄隁夂蛸Y料表明5月份沒有大風(fēng)，此次連續(xù)大風(fēng)屬于不可預(yù)見的情況。該承包人的索賠理由屬于（）。[1分]

A工程變更索賠

B工程加速索賠

C合同被迫終止索賠

D合同中默示的索賠

50.承包人在索賠意向通知提交后的（）天內(nèi)遞交正式的索賠報告。[1分]

A14

B28

C7

D56

二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得O.5分）

51.合同法律關(guān)系由（）等要素構(gòu)成。[2,0.5分]

A主體

B客體

C行為

D事件

E內(nèi)容

52.法人應(yīng)當(dāng)具備（）等條件。[2,0.5分]

A依法成立

B經(jīng)過國家管理機構(gòu)核準(zhǔn)

C有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費

D有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所

E能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任

53.招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金的情況有（）。[2,0.5分]

A投標(biāo)人在投標(biāo)截止日前撤回投標(biāo)書

B投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷投標(biāo)書

C投標(biāo)人在中標(biāo)后拒簽合同

D投標(biāo)人在中標(biāo)后拒交履約保函

E投標(biāo)人有可能在合同履行中違約

54.“建筑工程一切險”承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括（）。[2,0.5分]

A錯誤設(shè)計引起的費用

B火災(zāi)

C地震

D不可預(yù)料的意外事故

E施工機械失靈造成的本身損失

55.當(dāng)事人在合同的訂立過程中有（）情形，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。[2,0.5分]

A假借訂立合同，惡意進(jìn)行磋商的

B準(zhǔn)備訂立合同后違約的

C提供虛假情況的

D故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實

E經(jīng)過艱苦的談判但最終未簽訂合同的

56.無效建設(shè)工程合同的確認(rèn)權(quán)歸（）。[2,0.5分]

A建設(shè)行政主管部門

B人民法院

C仲裁機構(gòu)

D工商行政管理部門

E監(jiān)理單位

57.下列關(guān)于合同不當(dāng)履行中的保全措施的說法正確的有（）。[2,0.5分]

A保全措施包括代位權(quán)和撤銷權(quán)兩種

B代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)

C代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以債務(wù)人的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)

D債權(quán)人請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為的前提是債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，并且受讓人知道該情形

E撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起2年內(nèi)行使

58.《合同法》規(guī)定，合同權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中（）的效力。[2,0.5分]

A清理條款

B結(jié)算條款

C質(zhì)量條款

D風(fēng)險條款

E進(jìn)度條款

59.合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的形式有（）。[2,0.5分]

A支付違約金

B支付賠償金

C返回財產(chǎn)

D追繳財產(chǎn)

E繼續(xù)履行

60.建設(shè)行政主管部門發(fā)現(xiàn)（）情況時，可視為招標(biāo)人違反招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定。[2,0.5分]

A沒有編制標(biāo)底

B在資格審查條件中設(shè)置不允許外地區(qū)承包商參與投標(biāo)的規(guī)定

C在評標(biāo)方法中設(shè)置對外系統(tǒng)投標(biāo)人壓低分?jǐn)?shù)的規(guī)定

D強制投標(biāo)人必須結(jié)成聯(lián)營體投標(biāo)

E沒有委托代理機構(gòu)招標(biāo)

61.對招標(biāo)人和投標(biāo)人均有法律約束力的招標(biāo)文件組成內(nèi)容包括（）。[2,0.5分]

A招標(biāo)公告

B投標(biāo)人須知

C資格預(yù)審須知

D對投標(biāo)人書面提出問題的回答函件

E圖紙

62.設(shè)計招標(biāo)的特點主要表現(xiàn)在（）方面。[2,0.5分]

A開標(biāo)時由招標(biāo)單位的主持人宣讀投標(biāo)書并按照報價高低排定標(biāo)價次序

B在投標(biāo)書內(nèi)寫明實施計劃

C按照工程量清單中的規(guī)定工程量填報單價后算出總價

D評標(biāo)時主要側(cè)重于設(shè)計方案的科學(xué)性和合理性

E在投標(biāo)書內(nèi)僅提出設(shè)計依據(jù)、工程項目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容，無具體的工作量

63.監(jiān)理委托合同中，屬于委托人權(quán)利有（）。[2,0.5分]

A規(guī)劃設(shè)計決定權(quán)

B工程設(shè)計變更審批權(quán)

C實施項目的質(zhì)量監(jiān)督控制權(quán)

D工程建設(shè)有關(guān)協(xié)作單位協(xié)調(diào)主持權(quán)

E生產(chǎn)工藝設(shè)計認(rèn)定權(quán)

64.因監(jiān)理單位與第三方的共同責(zé)任而給委托人造成了經(jīng)濟損失，計算監(jiān)理單位賠償費的原則是（）。[2,0.5分]

A按工程實際受到的損害計算

B按委托人認(rèn)為所受到的損害計算

C按實際損害計算一定比例的賠償金

D監(jiān)理單位賠償總額不應(yīng)超過監(jiān)理酬金總額

E監(jiān)理單位賠償總額不應(yīng)超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額

65.設(shè)計合同規(guī)定設(shè)計人的義務(wù)包括（）。[2,0.5分]

A按約定時間提交設(shè)計文件

B組織設(shè)計審查會

C負(fù)責(zé)設(shè)計交底

D完成必要的設(shè)計變更

E組織工程驗收

66.訂立設(shè)計合同后，由于發(fā)生（）原因可以延長設(shè)計合同期限。[2,0.5分]

A增加委托設(shè)計的范圍

B設(shè)計的技術(shù)參數(shù)取值偏低修改設(shè)計

C設(shè)計文件未能通過審批修改設(shè)計

D勘察資料不準(zhǔn)確導(dǎo)致設(shè)計返工

E發(fā)包人延誤提交設(shè)計依據(jù)資料影響設(shè)計工作的進(jìn)行

67.《建設(shè)工程施工合同范本》由（）組成。[2,0.5分]

A協(xié)議書

B中標(biāo)通知書

C通用條款

D工程量清單

E專用條款

68.施工合同按照計價方式的不同可以分為（）等。[2,0.5分]

A總承包合同

B分別承包合同

C固定價格合同

D可調(diào)價格合同

E成本加酬金合同

69.下在施工中由于（）造成的工期延誤工期不能順延。[2,0.5分]

A承包人施工機械未能及時運到現(xiàn)場

B發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件

C承包人現(xiàn)場臨時設(shè)施布置有誤導(dǎo)致停水24小時

D工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)

E發(fā)包人不能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使工程不能正常進(jìn)行

70.《施工合同文本》規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，（）發(fā)生的費用由承包人承擔(dān)。[2,0.5分]

A工程本身的損害

B發(fā)包人人員傷亡

C造成承包人設(shè)備、機械的損壞及停工

D所需清理修復(fù)工作

E承包人人員傷亡

71.下列關(guān)于竣工驗收說法正確的是（）。[2,0.5分]

A工程驗收是合同履行中的一個重要工作階段，工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包人不得使用

B發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任

C竣工驗收是指整體工程的竣工驗收

D對符合竣工驗收要求的工程，發(fā)包人收到工程竣工報告后14天內(nèi)，組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和其他有關(guān)方面的專家組成驗收組，制定驗收方案

E發(fā)包人在驗收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收,報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認(rèn)可

72.在竣工驗收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當(dāng)（）。[2,0.5分]

A申請驗收

B組織驗收

C提出修改意見

D遞交竣工結(jié)算報告

E移交工程

73.大批量采購水泥的供貨合同，在交貨檢驗的條款內(nèi)應(yīng)當(dāng)約定（）等內(nèi)容